RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 191-2024-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE, lo solicitado mediante SISGEDO 23369-9 de fecha 09 de setiembre del 2024, por el Sr. Segundo Elías Mondragón Cruz, identificado con DNI N° 08370024, apoderado de la Sra. María Noelina Clavo Romero, conforme Carta poder inscrito con Partida Electrónica N° 15535769 del Registro de Personas Naturales de la Oficina Registral de Lima, sobre acogimiento al SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, contra el expediente de registro N° 23369-0 de fecha 11 de junio del 2024, sobre la visación de planos para rectificación y/o limitación de áreas, linderos y medidas perimétricas de su predio ubicado en el Distrito de Pimentel, por los fundamentos facticos y jurídicos expuestos en el presente informe.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 189-2024-MDP/GM

APROBAR LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA Y CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO, CALENDARIO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES O INSUMOS Y CALENDARIO DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 188-2024-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE, el recurso de Reconsideración interpuesto por don César Mendoza Rojas, contra la RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 163-2024-MDP/GM [22923 - 11] de fecha 10 de octubre del 2024, misma que fue notificada el 15 de octubre del 2024, que declara improcedente la solicitud de nulidad de la Resolución Gerencial N°110-2024-MDP/GDTI de fecha 31 de julio del 2024 presentada por el administrado.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 186-2024-MDP/GM

ACUMULAR el SISGEDO [20998-0], SISGEDO [21153-0] al SISGEDO [2567-15] de conformidad con el artículo 160° del TUO de la Ley Nª 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 185-2024-MDP/GM

APROBAR LA PROGRAMACIÓN DE OBRA Y CRONOGRAMAS DE OBRA, REFERENTE A LA OBRA “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES PROLONGACION ALFONSO UGARTE, BAYOVAR, TUPAC AMARU, PASAJE ELIAS AGUIRRE, PRIMERO DE MAYO Y LOS PARQUES DEL SECTOR VICTORIA VIUDA DE DALLORSO DE DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE” - con CUI N 2459596, presentado mediante Carta N° 01-2024-CLP-JMC/RC de fecha 30 de setiembre del 2024, por el Representante Común de Consorcio Los Parques, el Sr. Juan Muñoz Curihuaman y de acuerdo a la conformidad del Inspector de obra, mediante Informe N° 003-2024-MDP/SGI-JLCA-IO de fecha 31 de octubre del 2024...

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 184-2024-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el administrado Ernesto Andree Pesantes Robles, contra la Resolución Gerencial N° 122-2024-MDP/GDTI [19990-9] de fecha 18 de agosto de 2024.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 183-2024-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE POR EXTEMPORÁNEO EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN contra la Resolución de Gerencia Municipal N° 24-2024-MDP/GM [13081-1] de fecha 27 de febrero de 2024.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 182-2024-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el administrado Marco Antonio Huaman Sialer, contra la Resolución de Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura N° 35-2023-MDP/GDTI, de fecha 19 de mayo de 2023.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 181-2024-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE POR EXTEMPORÁNEO, el Recurso de Reconsideración a la Resolucion de Gerencia Municipal N°0104-2023-MDP/GM.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 180-2024-MDP/GM

AUTORIZAR el uso temporal de punto de eliminación de material excedente para el Proyecto “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL SECTOR LA PERLA DEL PACIFICO Y CALLES COLINDANTES; LOS CLAVELES C7 , SAN MARTIN C4 , SAN PABLO C1-2 , VIRGEN DE FATIMA C6-7 , VIRGEN DEL CARMEN C7-8 , SAN AGUSTIN C1-2-3 , SAN LUCAS C1-2-3 ; DEL DISTRITO DE PIMENTEL DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 179-2024-MDP/GM

AUTORIZAR la asignación de punto de eliminación de material excedente para el Proyecto “CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE LOS SECTORES SAN GERÓNIMO Y LOS JARDINES DEL DISTRITO DE PIMENTEL”.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 178-2024-MDP/GM

APROBAR, LAS BASES ADMINISTRATIVAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 006-2024-MDP/CS, CUYO OBJETIVO DE CONVOCATORIA ES LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “REHABILITACIÓN DE CALLES DEL SECTOR LA PLATA, DEL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”-1 ERA ETAPA-CUI N° 2473782.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 177-2024-MDP/GM

CONFORMAR, el Comité de Selección que estará a cargo del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 006-2024-MDP/CS (PRIMERA CONVOCATORIA), cuyo objetivo es la ejecución de la obra denominada “REHABILITACIÓN DE CALLES DEL SECTOR LA PLATA, DEL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE” – 1ERA ETAPA - CUI N° 2473782, en mérito a lo propuesto en el Oficio N° 001891-2024-MDP/GDTI [32919-17], Oficio N° 2038-2024-MDP/OGA-OFAB [32919- 20] e Informe Legal N° 622-2024-MDP/OGAJ [32919-23], según detalle siguiente:, quedando conformado de la siguiente manera:

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 176-2024-MDP/GM

APROBAR el Expediente de Contratación del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 006-2024-MDP/CS (PRIMERA CONVOCATORIA), cuyo objetivo es la ejecución de la obra denominado: “REHABILITACIÓN DE CALLES DEL SECTOR LA PLATA, DEL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”-1ERA ETAPA - CUI N° 2473782.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 175-2024-MDP/GM

APROBAR, LA QUINTA MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 de la Municipalidad Distrital de Pimentel.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 174-2024-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE la nulidad de oficio a nivel administrativo de la Resolución de Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura N° 87-2022-MDP/GIDUR de fecha 15 de setiembre de 2022.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 173-2024-MDP/GM

DECLARAR la cancelación del proceso de selección del proyecto “Creación de los servicios de redes de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias del A.H Señor de Sipán, Distrito de Pimentel, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque”.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 172-2024-MDP/GM

DECLARAR PROCEDENTE el recurso de apelación presentado con registro 12668, de fecha 28 de agosto del 2023, interpuesto por la Sra. Miriam Stephanie Labrin Chávez, apoderada de PROMOTORA PIMENTEL S.A.C., contra la Resolución N° 098-2023-MDP/GDTI, mediante el cual solicita se declare nula la Resolución N° 098-2023-MDP/GDTI.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 171-2024-MDP/GM

-APROBAR el Acta Final de Negociación Colectiva Descentralizada 2025, de fecha 15 de julio del 2024, que contiene el Convenio Colectivo de Trabajo 2025, entre la Municipalidad Distrital de Pimentel y el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Pimentel.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 169-2024-MDP/GM

AUTORIZAR en lo que resta del año fiscal, el USO EXCEPCIONAL DE LOS SELLOS de la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, Oficina General de Administración, Subgerencia de Desarrollo Territorial, Oficina de Contabilidad y Oficina de Tesorería, en mérito a lo dispuesto en el Oficio N° 249-2024-MDP/OGA [25326 - 10] de fecha 18 de setiembre de 2024.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 167-2024-MDP/GM

INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE NULIDAD DE OFICIO contra la Resolución Jefatural N° 31-2024-MDP/OGA [23564-8] de fecha 13 de agosto del 2024, por estar inmersa en las causales de nulidad establecidas en el artículo 3, en el numeral 1 del artículo 10° y numeral 213.2 del artículo 212° del TUO de la Ley N° 27444.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 166-2024-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto mediante escrito de fecha 29 de agosto del 2024, por el Representante Legal de los Portales S.A., el Sr. Romel Omar Paredes Palacios, identificado con DNI N° 07489644, facultado según poderes inscritos en el Asiento C00214 de la Partida 11008436 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, contra el OFICIO N° 000469-2024-MDP/GDE [24899-5] de fecha 21 de agosto del 2024, en merito a los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos en la presente resolución, conforme al Informe Legal N° 578-2024-MDP/OGAJ [24899-8].

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 165-2024-MDP/GM

INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE NULIDAD DE OFICIO contra la Resolución Jefatural N°33-2024-MDP/OGA [23567-8] de fecha 16 de agosto del 2024, por estar inmersa en las causales de nulidad establecidas en el artículo 3, en el numeral 1 del artículo 10° y numeral 213.2 del artículo 212° del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 4-2019-JUS.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 164-2024-MDP/GM

Declarar IMPROCEDENTE lo solicitado por la administrada Angela Gabriela Peña Mondragón, identificada con DNI N° 16702618 de su Expediente N° 0326-2023 de fecha 09 de enero del 2023.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 163-2024-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN GERENCIAL N°110-2024-MDP/GDTI DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2024 INTERPUESTO POR EL SEÑOR CESAR MENDOZA ROJAS.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 162-2024-MDP/GM

APROBAR EL PLAN ESTRATEGICO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL - PEMP 2024, el mismo que forma parte de la presente resolución, y cuenta con la Disponibilidad Presupuestal por el monto de S/ 1,600.00 (Mil Seiscientos con 00/100 Soles), tal como se indica en el Oficio N° 001903-2024-MDP/OGPP [27888 -2]; en mérito al Oficio N° 1022-2024-MDP/OGACGD [27888-0], Oficio N° 1903-2024-MDP/OGPP [27888-2] e Informe Legal N° 540-2024-MDP/OGAJ [27888-5].

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 161-2024-MDP/GM

DAR CUMPLIMIENTO a la Resolución Nº 004630-2024-SERVIR/TSC-Primera Sala de fecha 09 de agosto del 2024, en consecuencia: DECLARAR NULA la Resolución Nº 001-2023-MDP/OGGRRHH/OS, del 10 de enero de 2023, emitido por la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Pimentel, por haberse vulnerado el debido procedimiento administrativo.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 160-2024-MDP/GM

DECLARAR improcedente lo solicitado por el administrado Segundo Adan Abel Irigoin Paucar en el marco del acceso a la información pública, respecto al El Convenio Marco y/o especifico vigente de Cooperación Interinstitucional para la delegación de facultades entre la Municipalidad Provincial de Chiclayo y la Municipalidad Distrital de Pimentel en base a la Ley Nº 27806 - Decreto Supremo N° 007-2024-JUS Decreto Supremo que Aprueba el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en mérito al Informe Legal N° 514-2024-MDP/OGAJ [27216-5].

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 159-2024-MDP/GM

DESIGNAR de manera provisional al Ing. Juan Luis Campos Aquino con Reg. CIP N° 163567, identificado con DNI N° 71270353 - Sub Gerente de Infraestructura, como INSPECTOR DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES PROLONGACIÓN ALFONSO UGARTE, BAYOBAR, TUPAC AMARU, PASAJE ELIAS AGUIRRE, PRIMERO DE MAYO Y LOS PARQUES DEL SECTOR VICTORIA VIUDA DE DALLORSO, DISTRITO DE PIMENTEL – PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, CUI N° 2459596, hasta la firma del contrato del proceso de selección Adjudicación Simplificada N° 04-2024-MDP/CS-1, para la contratación de la consultoría para la supervisión de la obra, en mérito a lo dispuesto mediante el articulo 176 numeral 176.2 y artículo 186...

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 154-2024-MDP/GM

PRIMERO.- INTEGRAR a la RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0151-2024-MDP/GM [26456 -13] de fecha 28 de agosto del 2024.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 153-2024-MDP/GM

DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Gerencia Municipal Nº 239-2022-MDP/GM, de fecha 20 de octubre del 2022, en mérito al Informe Legal N° 355-2024-MDP/OGAJ [2755-46] de fecha 17 de junio de 2024.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 152-2024-MDP/GM

INTEGRAR a la Resolución de Gerencia Municipal N° 151-2024-MDP/GM de fecha 28 de agosto de 2024.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 151-2024-MDP/GM

APROBAR el Expediente de Contratación del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 05-2024-MDP/OEC, cuyo objetivo de convocatoria es la "CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE CAMIONETA A TODO COSTO PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL".

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 150-2024-MDP/GM

APROBAR LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA DEL CONVENIO 39-0008-AII-77 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL LLAMKASUN PERU, DENOMINADO “LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL MALECON MANUEL SEOANE DEL BALNEARIO DE PIMENTEL, DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE".

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 149-2024-MDP/GM

APROBAR LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA DEL CONVENIO 39-0007-AII-77 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL LLAMKASUN PERU.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 148-2024-MDP/GM.

- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de pago por concepto de compensación por tiempo de servicios; pago de escolaridad; y, pago de vacaciones truncas, solicitados por el ex alcalde José Francisco Gonzáles Ramírez, de los periodos que corresponde a 2011-2014 y 2015-2018, por extemporáneo.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 147-2024-MDP/GM

DECLARAR EL EXTRAVÍO del expediente administrativo N° 8406 de fecha 02 de agosto de 2022, presentado por la señora Martha Huancas Chanta.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 146-2024-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTEel recurso de apelación, de fecha 01 de setiembre del 2023 interpuesto por la Sra. Miriam Stephanie Labrin Chávez, apoderada de PROMOTORA PIMENTEL S.A.C, contra la resolución Resolución N° 098-2023-MDP/GDTI.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 145-2024-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad de oficio, presentada por el administrado el Jorge Hernán Alejandro Ignacio Luna Duran mediante expediente N° 4780 de fecha 29 de marzo del 2023, contra la Resolución de Licencia de Edificación N° 000096-2022 que otorgó licencia de cercado a intercambio vial ubicado en la intersección de la Prolongación Bolognesi y Carretera Pimentel.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 144-2024-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad interpuesta contra el Oficio Nº 777-2023-MDP/OGGRH de fecha 13 de septiembre de 2023, solicitada mediante escrito de fecha 29/01/2024 y escrito de fecha 16 de julio de 2024, por el letrado José Felipe Ñiquen Sandoval, en su condición de abogado de las personas de Emilio German Lluncor Burga (CAS), Carlos Alberto Diaz Mejía (CAS), Porfirio Pintado López (CAS), Edwin Rojas Céspedes (CAS), Walter Enrique Chiroque Chozo (728) y Eladio Machuca Rojas (CAS), por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 143-2024-MDP/GM

APROBAR, LA CUARTA MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, que contiene la inclusión de un (01) Procedimiento de Selección denominado"CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE CAMIONETA A TODO COSTO PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL".

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 142-2024-MDP/GM

DECLARAR EL EXTRAVÍO del expediente administrativo N° 7241-2021 de fecha 04 de Agosto de 2021, presentado por el administrado Roberto Barrera Espinoza.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 140-2024-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE el Acogimiento al Silencio Administrativo Negativo y Agotamiento a la Vía Administrativa interpuesto por la persona de Paúl Joel Cruz Saavedra Colmenares en representación de Gran Hotel Pimentel E.I.R.L., contra el recurso de apelación a la Resolución Gerencial Nº 000001-2024-MDP/GDE.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 139-2024-MDP/GM

DECLARAR PROCEDENTE el Recurso Administrativo de apelación de fecha 08 de febrero de 2023, presentado por el administrado Luis Adelmo Ontaneda Correa, contra la Carta N° 037-2023-MDP/GDTI/PLCC emitida por el Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 138-2024-MDP/GM

APROBAR, LAS BASES ADMINISTRATIVAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 04-2024-MDP/CS, cuyo objetivo de convocatoria es la Consultoria para la Supervisión de la Obra "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES PROLONGACIÓN ALFONSO UGARTE, BAYOVAR, TUPAC AMARU, PASAJE ELIAS AGUIRRE, PRIMERO DE MAYO Y LOS PARQUES DEL SECTOR VICTORIA VIUDA DE DALLORSO , DISTRITO DE PIMENTEL - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE” - CUI N° 2459596, en mérito a lo establecido por el artículo 47 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y conforme lo indicado por el presidente del Comité, el Ing. Ricardo Augusto Zapata Lozada y el Informe Legal N° 457-2024-MDP/OGAJ [27219-22].

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 137-2024-MDP/GM

Conformar la Unidad Funcional denominada “Catastro”, adscrita a la Subgerencia de Desarrollo Territorial de la Municipalidad Distrital de Pimentel, en el marco de lo establecido por el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM y modificatorias.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 136-2024-MDP/GM

APROBAR, LAS BASES ADMINISTRATIVAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 03-2024-MDP/CS, cuyo objetivo de convocatoria es la Consultoria para la Supervisión de la Obra "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS Y SARDINELES EN EL AA.HH. MARÍA AUGUSTA DE LA OLIVA DEL DISTRITO DE PIMENTEL - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE", CUI Nº 2460966.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 135-2024-MDP/GM

CONFORMAR, el Comité de Selección que llevará a cabo el Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 003-2024-MDP/CS, (PRIMERA CONVOCATORIA) PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:"CREACION DE PISTAS Y VEREDAS Y SARDINELES EN EL AA.HH. MARÍA AUGUSTA DE LA OLIVA DEL DISTRITO DE PIMENTEL - PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE", CUI Nº 2460966, en merito a lo propuesto por el Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 134-2024-MDP/GM

CONFORMAR, el Comité de Selección que llevará a cabo el Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 004-2024-MDP/CS (PRIMERA CONVOCATORIA), cuyo objetivo es la consultoría de obra para la supervisión de la obra denominado: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES PROLONGACIÓN ALFONSO UGARTE, BAYOVAR, TUPAC AMARU, PASAJE ELIAS AGUIRRE, PRIMERO DE MAYO Y LOS PARQUES DEL SECTOR VICTORIA VIUDA DE DALLORSO , DISTRITO DE PIMENTEL - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE” - CUI N° 2459596, en merito a lo propuesto por el Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 133-2024-MDP/GM

APROBAR el Expediente de Contratación del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 004-2024-MDP/CS (PRIMERA CONVOCATORIA), cuyo objetivo es la consultoría de obra para la supervisión de la obra denominado: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES PROLONGACIÓN ALFONSO UGARTE, BAYOVAR, TUPAC AMARU, PASAJE ELIAS AGUIRRE, PRIMERO DE MAYO Y LOS PARQUES DEL SECTOR VICTORIA VIUDA DE DALLORSO , DISTRITO DE PIMENTEL - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE” - CUI N° 2459596, conforme el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Oficio N° 001726-2024-MDP/OGPP [27219 - 1] de fecha 01 de agosto del 2024.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 133-2024-MDP/GM

APROBAR el Expediente de Contratación del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 004-2024-MDP/CS (PRIMERA CONVOCATORIA), cuyo objetivo es la consultoría de obra para la supervisión de la obra denominado: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES PROLONGACIÓN ALFONSO UGARTE, BAYOVAR, TUPAC AMARU, PASAJE ELIAS AGUIRRE, PRIMERO DE MAYO Y LOS PARQUES DEL SECTOR VICTORIA VIUDA DE DALLORSO , DISTRITO DE PIMENTEL - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE” - CUI N° 2459596, conforme el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Oficio N° 001726-2024-MDP/OGPP [27219 - 1] de fecha 01 de agosto del 2024, emitido por el Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 132-2024-MDP/GM

APROBAR el Expediente de Contratación del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 003-2024-MDP/CS (PRIMERA CONVOCATORIA), cuyo objetivo es el servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra denominado: "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS Y SARDINELES EN EL AA.HH. MARÍA AUGUSTA DE LA OLIVA DEL DISTRITO DE PIMENTEL -PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUEE", CUI Nº 2460966, conforme el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el OFICIO N° 001728-2024-MDP/OGPP [27222 - 1] de fecha 01 de agosto del 2024, emitido por el Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, el OFICIO N° 001539-2024-MDP/OGA-OFAB [27222-2] de fecha 02 de agosto del 2024, emitido por el Jefe de la Oficina de Abastecimiento, el OFICIO N° 000167-2024-MDP/OGA [27222 - 3] de fecha 02 de agosto del 2024, emitido por la Jefa de la Oficina General de Administración e Informe Legal 000435-MDP/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 131-2024-MDP/GM

APROBAR, LAS BASES ADMINISTRATIVAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDP/CS que tiene por objeto la ejecución de la obra denominado: “REPARACIÓN DE PAVIMENTO Y AREA VERDE; EN EL(LA) TRAMO FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL Y LA COMISARIA, DEL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE".

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 130-2024-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE lo solicitado por el Sr. Angel Guillermo Fiestas Lapoint, identificado con DNI N° 16591271, sobre el acogimiento al silencio administrativo positivo respecto al procedimiento administrativo contenido en el expediente N° 9894 de fecha 10 de julio del 2023, sobre Defensa Legal al haber sido comprendido en la investigación al haber presuntamente contravenido a sus funciones, en mérito a lo expuesto en la presente resolución.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 129-2024-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por la administrada Erica Liliana Quispe Montenegro, contra la Resolución Gerencial N° 028-2024-MDP/GDE [5840-12] de fecha 26 de junio del 2024, por las consideraciones expuestas.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 128-2024-MDP/GM

DECLARAR PROCEDENTE, en parte la solicitud de la persona de Paul Joel Cruz Saavedra Colmenares en representación de Gran Hotel Pimentel E.I.R.L con RUC Nº 20353044444, respecto a que se emita acto resolutivo que de por agotada la vía administrativa de la Resolución Gerencial Nº 00017-2024-MDP/GDE y Resolución Gerencial Nº 00022-2024-MDP/GDE, que declara improcedente la petición de silencio administrativo interpuesto por el recurrente.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 127-2024-MDP/GM

CONFORMAR, el Comité de Selección que llevará a cabo el Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 002-2024-MDP/CS de la obra "REPARACION DE PAVIMENTO Y AREA VERDE; EN EL(LA) TRAMO FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL Y LA COMISARIA, DEL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE, CUI Nº 2652812".

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 126-2024-MDP/GM

APROBAR el expediente de Contratación del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 002-2024-MDP/CS (PRIMERA CONVOCATORIA), cuyo objetivo es la ejecución de la obra denominado: "REPARACION DE PAVIMENTO Y AREA VERDE; EN EL(LA) TRAMO FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL Y LA COMISARIA, DEL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE", CUI Nº 2652812", conforme el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Oficio N° 001687-2024-MDP/OGPP [16624 - 23] de fecha 25 de julio del 2024, emitido por el Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, el OFICIO N° 001519-2024-MDP/OGA-OFAB [16624 - 26] de fecha 26 de julio del 2024, emitido por el Jefe de la Oficina de Abastecimiento y el Oficio 000158-2024-MDP/OGA [16624 - 27] de fecha 26 de julio del 2024, emitido por la Jefa de la Oficina General de Administración y al Informe Legal N° 000429-2024-MDP/OGAJ [16624-28].

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 125-2024-MDP/GM

APROBAR, LA TERCERA MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, QUE CONTIENE LA INCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONVOCATORIA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "REPARACION DE PAVIMENTO Y AREA VERDE; EN EL(LA) TRAMO FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL Y LA COMISARIA, DEL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE", CUI Nº 2652812, DE ACUERDO AL ANEXO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE INFORME Y EN MERITO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 6° DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO APROBADO MEDIANTE D.S. 344-2018-EF, Y LA DIRECTIVA N° 002-2019-OSCE/CD, APROBADA CON RESOLUCIÓN N° 014-2019-OSCE/PRE Y MODIFICADA MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 213-2021-OSCE/PRE.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 124-2024-MDP/GM

APROBAR, LAS BASES ADMINISTRATIVAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDP/CS EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES PROLONGACIÓN ALFONSO UGARTE, BAYOBAR, TUPAC AMARU, PASAJE ELIAS AGUIRRE, PRIMERO DE MAYO Y LOS PARQUES DEL SECTOR VICTORIA VIUDA DE DALLORSO, DISTRITO DE PIMENTEL – PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, CUI N° 2459596.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 121-2024-MDP/GM

APROBAR, LAS BASES ADMINISTRATIVAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2024-MDP/CS (PRIMERA CONVOCATORIA) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS Y SARDINELES EN EL AA.HH. MARÍA AUGUSTA DE LA OLIVA DEL DISTRITO DE PIMENTEL - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" CON CUI N° 2460966, en mérito a lo establecido por el artículo 47 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y conforme lo indicado por el presidente del Comité, el Ing. Ricardo Augusto Zapata Lozada, mediante Oficio N° 000001-2024-MDP/CLP_01_24_CS [24668 - 32] de fecha 18 de julio del 2024.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 120-2024-MDP/GM [12274 - 9]

DECLARAR FIRME la Resolución Gerencial N° 75-2024-MDP/GDTI [12274-1] de fecha 02 de abril de 2024, en mérito al artículo 222° del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, al no haberse interpuesto recurso administrativo de apelación o reconsideración contra la citada resolución.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 119-2024-MDP/GM

CONFORMAR el Comité de Recepción de los tres (03) camiones cisterna de 2,000 galones.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 118-2024-MDP/GM

CONFORMAR, el Comité de Selección que llevará a cabo el Procedimiento de Selección Licitación Pública N° 001-2024-MDP/CS (Primera Convocatoria) para la ejecución de la obra denominado: "CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS Y SARDINELES EN EL AA.HH. MARÍA AUGUSTA DE LA OLIVA DEL DISTRITO DE PIMENTEL-PROVINCIA DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" CON CUI N° 2460966.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 117-2024-MDP/GM

APROBAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDP/CS EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES PROLONGACIÓN ALFONSO UGARTE, BAYOBAR, TUPAC AMARU, PASAJE ELIAS AGUIRRE, PRIMERO DE MAYO Y LOS PARQUES DEL SECTOR VICTORIA VIUDA DE DALLORSO, DISTRITO DE PIMENTEL – PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, CUI N° 2459596, conforme el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Oficio N° 001592-2024-MDP/OGPP [24665 - 14] de fecha 15 de julio del 2024, emitido por el Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, el Oficio 001455-2024-MDP/OGA-OFAB [24665 -15] de fecha 15 de julio del 2024.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 116-2024-MDP/GM

APROBAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2024-MDP/CS (PRIMERA CONVOCATORIA) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS Y SARDINELES EN EL AA.HH. MARÍA AUGUSTA DE LA OLIVA DEL DISTRITO DE PIMENTEL-PROVINCIA DE CHICLAYODEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" CON CUI N° 2460966, conforme el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Oficio N° 1590-2024-MDP/OGPP [24668 -16] de fecha 12 de julio del 2024, emitido por el Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 115-2024-MDP/GM

APROBAR LA SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL, QUE CONTIENE LA INCLUSIÓN DE CUATRO (04) PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, DE ACUERDO CON EL DETALLE DEL ANEXO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, EN MÉRITO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 6° DEL REGLAMENTO APROBADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF Y LA DIRECTIVA N° 002-2019-OSCE/CD, APROBADA CON RESOLUCIÓN N° 014-2019-OSCE/PRE Y MODIFICADA MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 213-2021-OSCE/PRE.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 114-2024-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE LO SOLICITADO POR LA ADMINISTRADA LOURDES SUGELLY RODRÍGUEZ PERICHE, IDENTIFICADA CON DNI N° 40413296, SOBRE EL ACOGIMIENTO AL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN EL EXPEDIENTE N° 7245-2021 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2021, SOBRE DEFENSA LEGAL AL HABER SIDO COMPRENDIDO EN LA INVESTIGACIÓN AL HABER PRESUNTAMENTE CONTRAVENIDO A SUS FUNCIONES, EN MÉRITO A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 113-2024-MDP/GM

INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE NULIDAD DE OFICIO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 000016-2024-MDP/GM [6647-2] EMITIDA EL 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 043-2024-MDP/GM [6647-6] DE FECHA 12 DE MARZO DEL 2024, POR ESTAR INMERSA EN LAS CAUSALES DE NULIDAD ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 3, EN EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 10° Y NUMERAL 213.2 DEL ARTÍCULO 212° DEL TUO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, APROBADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 112-2024-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE LO SOLICITADO POR LA SRA. BLANCA ZENOBIA GARCÍA SÁNCHEZ IDENTIFICADA CON DNI N°17624055, SOBRE EL ACOGIMIENTO DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N°00319-2024-MDP/GAT [10280-10] DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2024, EMITIDO POR EL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, QUIEN INFORMA QUE HA SIDO ATENDIDA CON RESOLUCIÓN DE GERENCIAL N°000041-2024-MDP/GAT [10280-8], DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, LA MISMA QUE FUE NOTIFICADA CON FECHA 28.05.2024, RECEPCIONADA POR EL MISMO TITULAR.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 111-2024-MDP/GM

ENCARGAR, DESDE EL DÍA 05 DE JULIO DE 2024 HASTA SU RETORNO EFECTIVO, LAS FUNCIONES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL AL LICENCIADO LUIS ENRIQUE MIRANDA ORUE, EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES DE GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 110-2024-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE NULIDAD EN PARTE DE LA RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 000021-2023-MDP/OGGRH DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2023, SOLICITADA POR LA ADMINISTRADA MARÍA MAGDALENA BELTRÁN ZULOETA, EN MÉRITO A LOS FUNDAMENTOS FÁCTICOS Y JURÍDICOS EXPUESTOS EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 109-2024-MDP/GM

ACUMULAR el SISGEDO [22880-2] y actuados al SISGEDO [19235-3] de conformidad con el artículo 160° del TUO de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, al haber conexión sobre la pretensión del trabajador municipal Carlos Edmundo Olivares Calderón.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 108-2024-MDP/GM

APROBAR EL CRONOGRAMA ACTUALIZADO DEBIDO A LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 04, APROBADO CON RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 00076-2024-MDP/GM [14132-122], DE FECHA 02 DE MAYO DEL 2024, DE LA OBRA “REMODELACIÓN DE COBERTURA, EN EL (LA) TECHO DEL MERCADO MUNICIPAL, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y OTROS ACTIVOS EN EL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, CUI N° 2602021, SOLICITADO MEDIANTE CARTA N° 027-2024-KBDF/GERENTE GENERAL DE RPS SAC, EL 08 DE MAYO DEL 2024, POR EL GERENTE GENERAL DE CONSTRUCTORES Y EJECUTORES DE SERVICIOS GENERALES RPS S.A.C, EL ING. KEWIN BRAYSEN DELGADO FERNÁNDEZ.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 107-2024-MDP/GM

APROBAR, EL CRONOGRAMA ACTUALIZADO DEBIDO A LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 05, APROBADO CON RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 00074-2024-MDP/GM [14132-123], DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2024, DE LA OBRA “REMODELACIÓN DE COBERTURA, EN EL (LA) TECHO DEL MERCADO MUNICIPAL, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y OTROS ACTIVOS EN EL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, CUI N° 2602021, SOLICITADO MEDIANTE CARTA N° 028-2024-KBDF/GERENTE GENERAL DE RPS SAC, EL 08 DE MAYO DEL 2024, POR EL GERENTE GENERAL DE CONSTRUCTORES Y EJECUTORES DE SERVICIOS GENERALES RPS S.A.C, EL ING. KEWIN BRAYSEN DELGADO FERNÁNDEZ.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 106-2024-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE APELACIÓN CON SISGEDO N° 18837-2 DE FECHA 14 DE MAYO DEL 2024 INTERPUESTO POR LA ADMINISTRADA ERICA RUTH BACA GOMEZ CONTRA LA RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 015-2024-MDP/GDE [18837-1], POR LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 105-2024-MDP/GM

DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 133-2021-MDP/GM DE FECHA 04 DE JUNIO DEL 2021, SUSCRITO POR EL GERENTE MUNICIPAL – C.P.C EUSEBIO HUAPAYA ÁVILA, DONDE SE RESOLVIÓ APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL, VEHICULAR DE LAS CALLES COMPRENDIDAS EN LA URBANIZACIÓN FERMIN AVILA MORON DISTRITO DE PIMENTEL-CHICLAYO-LAMBAYEQUE, DISTRITO DE PIMENTEL– CHICLAYOLAMBAYEQUE”,CUI N° 2405410, POR CUANDO HA TRANSCURRIDO EL PLAZO MÁXIMO DE 03 AÑOS SIN HABERSE INICIADO LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN, EN MÉRITO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 34 INC. 34.1 DE LA DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.011 -DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 104-2024-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN contra la Resolución de Gerencia Municipal N° 47-2024-MDP/GM [8261-15] de fecha 19 de marzo de 2024, interpuesta por la servidora municipal Heydi Hayle Muñoz Vera, dejando a salvo el derecho de la servidora municipal a plantear la acción Contenciosa-Administrativa en la vía correspondiente, en virtud a los considerandos de la presente resolución.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 103-2024-MDP/GM

ACREDITAR como Inspectores Municipales de Tránsito y Transporte Terrestre de la Municipalidad Distrital de Pimentel, para el cumplimiento de las funciones propias de su cargo, por el periodo de tres (03) meses

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 102-2024-MDP/GM

DAR CUMPLIMIENTO, A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y DOS DE FECHA 08 DE SETIEMBRE DEL 2023, EMITIDO POR LA SEGUNDA SALA CIVIL, DONDE CONFIRMA LA SENTENCIA CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN NÚMERO VEINTISÉIS DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2023, SÓLO EN EL EXTREMO QUE RESUELVE DECLARAR FUNDADA LA DEMANDA INTERPUESTA POR ISAEL ROMAN ROMAN, CONTRA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 101-2024-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE, EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA ADMINISTRADA PILAR CONCEPCIÓN CHANG SILVA, CONTRA LA CARTA N°001-2024-MDP/GDE DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, EN MÉRITO A LOS FUNDAMENTOS FÁCTICOS Y JURÍDICOS EXPUESTOS EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 100-2024-MDP/GM

DECLARAR, IMPROCEDENTE EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA PERSONA DE PAUL JOEL CRUZ SAAVEDRA COLMENARES, REPRESENTANTE DE “GRAN HOTEL PIMENTEL EIRL”, CONTRA LA RESOLUCIÓN GERENCIAL NO. 000020-2024-MDP/GDE, DE FECHA 03 DE MAYO DE 2024, EN MERITO A LOS FUNDAMENTOS FÁCTICOS Y JURÍDICOS EXPUESTOS EN EL INFORME TÉCNICO N°. 000026-2024-MDP/GDESGCLCS (19853 - 0).

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 099-2024-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE APELACIÓN CON SISGEDO N° 13835-0 DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2024 INTERPUESTO POR LA ADMINISTRADA DORA EMILIA LOSSIO ARENAS DE CASSIANO CONTRA LA RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 016-2024-MDP/GDTI [9294-3], POR LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 098-2024-MDP/GM

ACUMULAR LOS EXPEDIENTES Nª 7298-2023 Y EXPEDIENTE Nº 9360-2023, de conformidad con el artículo 160ª del tuo de la ley nª 27444- ley del procedimiento administrativo general, al haber conexión sobre la pretensión del administrado Segundo Wilson Coronel Ruiz.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 097-2024-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE NULIDAD EN PARTE DE LA RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 36-2023-OGGRH DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SOLICITADA POR EL ADMINISTRADO ENRIQUE JOAQUÍN SECLÉN CARRANZA, EN MÉRITO A LOS FUNDAMENTOS FÁCTICOS Y JURÍDICOS EXPUESTOS EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 096-2024-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE APELACIÓN CON SISGEDO N° 19087-3 DE FECHA 14 DE MAYO DEL 2024 INTERPUESTO POR LA ADMINISTRADA ERICA RUTH BACA GÓMEZ CONTRA LA RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 016-2024-MDP/GDE [19087-1], POR LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 095-2024-MDP/GM

APROBAR el Expediente Técnico denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA RIVERA DEL MAR (TERCER MALECON) PARA LA INTEGRACION ECONOMICA, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD URBANA EN EL DISTRITO DE PIMENTEL DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE con CUI N° 2637615, cuyo presupuesto total de la inversión asciende a S/ 1’199,726.01 (UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS con 01/100 soles), con un plazo de ejecución de 63 (sesenta y tres) días hábiles y cuya modalidad de ejecución es por Administración Directa y con Fuente de Financiamiento: Sector Programa Llamkasun Perú.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 095-2024-MDP/GM

DECLARAR, PROCEDENTE LO SOLICITADO POR EL ADMINISTRADO CESAR A. AMEZ SAN BARTOLOMÉ, CONTENIDO EN EL EXPEDIENTE 14575-2023 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2023, SOBRE PROHIBICIÓN DE OTORGAR CONSTANCIAS DE POSESIÓN DE PREDIO Y CUALQUIER OTRO TIPO DE TRÁMITE EMITIDO POR LA MUNICIPALIDAD DE PIMENTEL AL PREDIO UBICADO EN LA MZ H LT N°14 DE LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA SAN JUAN I-II DE PIMENTEL, DEL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, YA QUE ESTE PREDIO SE ENCUENTRA EN INVESTIGACIÓN POR LA FISCALÍA POR EL PRESUNTO DELITO DE USURPACIÓN AGRAVADA, DAÑO SIMPLE Y TURBACIÓN DE LA POSESIÓN.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 095-2024-MDP/GM

DECLARAR, PROCEDENTE LO SOLICITADO POR EL ADMINISTRADO CESAR A. AMEZ SAN BARTOLOMÉ, CONTENIDO EN EL EXPEDIENTE 14575-2023 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2023, SOBRE PROHIBICIÓN DE OTORGAR CONSTANCIAS DE POSESIÓN DE PREDIO Y CUALQUIER OTRO TIPO DE TRÁMITE EMITIDO POR LA MUNICIPALIDAD DE PIMENTEL AL PREDIO UBICADO EN LA MZ H LT N°14 DE LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA SAN JUAN I-II DE PIMENTEL, DEL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, YA QUE ESTE PREDIO SE ENCUENTRA EN INVESTIGACIÓN POR LA FISCALÍA POR EL PRESUNTO DELITO DE USURPACIÓN AGRAVADA, DAÑO SIMPLE Y TURBACIÓN DE LA POSESIÓN.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 095-2024-MDP/GM

DECLARAR, PROCEDENTE LO SOLICITADO POR EL ADMINISTRADO CESAR A. AMEZ SAN BARTOLOMÉ, CONTENIDO EN EL EXPEDIENTE 14575-2023 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2023, SOBRE PROHIBICIÓN DE OTORGAR CONSTANCIAS DE POSESIÓN DE PREDIO Y CUALQUIER OTRO TIPO DE TRÁMITE EMITIDO POR LA MUNICIPALIDAD DE PIMENTEL AL PREDIO UBICADO EN LA MZ H LT N°14 DE LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA SAN JUAN I-II DE PIMENTEL, DEL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, YA QUE ESTE PREDIO SE ENCUENTRA EN INVESTIGACIÓN POR LA FISCALÍA POR EL PRESUNTO DELITO DE USURPACIÓN AGRAVADA, DAÑO SIMPLE Y TURBACIÓN DE LA POSESIÓN.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 093-2024-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE NULIDAD EN PARTE DE LA RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 39-2023-MDP/OGGRH DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2023, SOLICITADA POR EL ADMINISTRADO SIMÓN MENDOZA RAMÍREZ, EN MÉRITO A LOS FUNDAMENTOS FÁCTICOS Y JURÍDICOS EXPUESTOS EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 092-2024-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA PERSONA DE CARLOS PUESCAS PAIVA, CONTRA LA RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 000005-2024-MDP/OGGRH [9220 - 3], DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, EMITIDA POR EL JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, EN MÉRITO A LOS FUNDAMENTOS FÁCTICOS Y JURÍDICOS DESCRITOS.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 090-2024-MDP/GM

RECTIFICAR, EL ERROR CONTENIDO EN LOS CONSIDERANDOS DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 000054-2024-MDP/GM DEL 03 DE ABRIL DE 2024, DEBIENDO CONSIGNARSE LA RECTIFICACIÓN REALIZADA POR MEDIO DE LA RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 018-2024-MDP/ GDE [18741-5] A LA RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 11-2024-MDP/GDE, DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2024, CONFORME A LO REQUERIDO EN EL INFORME N° 152-2024-MDP/GDE [18741-6] DE FECHA 25 DE MARZO DEL 2024, EMITIDO POR EL GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO (EF).

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 088-2024-MDP/GM

APROBAR LA LICENCIA SINDICAL CON GOCE DE HABER, A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN NEGOCIADORES QUE REPRESENTAN AL SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES - SITRAMUN, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 11° DE LA LEY N° 31188, LEY DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL SECTOR ESTATAL

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 084-2024-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL ADMINISTRADO PAUL JOEL CRUZ SAAVEDRA CONTRA RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 000008-2024-MDP/GDE [14699-2] DE FECHA 12 DE MARZO DEL 2024, POR LOS FUNDAMENTOS FÁCTICOS Y LEGALES EXPUESTOS EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 083-2024-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL ADMINISTRADO ELOI FERNANDO RIOJA CARRANZA CONTRA LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL Nº 0368-2021-MDP/GIDUR DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y CONTRA LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL Nº 260-2021-MDP/GIDUR DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2021.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 081-2024-MDP/GM

APROBAR LA SOLICITUD DE ABSTENCIÓN DEL ABOGADO MARCO ANTONIO NECIOSUP RIVAS COMO SECRETARIO TÉCNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL, QUE SE DERIVEN DE LA PRESUNTA RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, QUIEN TIENE LA CONDICIÓN DE SU JEFE INMEDIATO; Y DE LA EX JEFA DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA.

RESOLUCION GERENCIAL N° 081-2024-MDP/GDT

DECLARAR PROCEDENTE la RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA SIN VARIACIONES, denominada “SOL DE PIMENTEL II – ETAPA 03”, la cual fue aprobada mediante Resolución de Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura N° 118-2023-MDP/GDTI de fecha 07 de agosto del 2023, solicitado mediante Reg. Nº 5394-0 de fecha 27 de noviembre del 2023, suscrito por el Sr. Franz Paul Alva Villarreal...

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 080-2024-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE POR EXTEMPORÁNEO el recurso de apelación interpuesto por la administrada María Magdalena Beltrán Zuloeta, identificada con DNI N° 16440459, contra la Resolución Jefatural N° 21-2023-MDP/OGGRH, de fecha 16 de agosto del 2023, en merito a los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos en el presente informe.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 079-2024-MDP/GM

- DECLARAR PROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por la persona de PAUL JOEL CRUZ SAAVEDRA COLMENARES, contra la Carta Nª 002-2024-MDP/GDE, de fecha 10 de enero de 2024, en mérito a los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 077-2024-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL ADMINISTRADO GERARDO ALFREDO NAVARRETE MORENO, CONTRA EL OFICIO Nº 000007-2024--MDP/GDE [12917 - 2] DE FECHA 26/02/2024, POR LOS FUNDAMENTOS FÁCTICOS Y LEGALES EXPUESTOS EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

Resolución De Gerencia Municipal N° 073-2024-MDP/GM

APROBAR EL RECONOCIMIENTO DE LA DEUDA PROVENIENTE DEL AÑO FISCAL 2023, POR EL SERVICIO BRINDADO, CONCERNIENTE A LA “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LOCACIÓN REALIZADOS A LOS LOCADORES, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023, PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL", SEGÚN ORDEN DE SERVICIO N° 3215-2023 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023, A FAVOR DE LA EMPRESA LLORACH CONSULTORES S.A.C., POR EL MONTO DE S/ 6,372.00 (SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 SOLES), EN MÉRITO A LA ORDEN DE SERVICIO N° 0001134 Y LOS FUNDAMENTOS FÁCTICOS Y JURÍDICOS EXPUESTOS EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

Resolución De Gerencia Municipal N° 073-2024-MDP/GM

APROBAR EL RECONOCIMIENTO DE LA DEUDA PROVENIENTE DEL AÑO FISCAL 2023, POR EL SERVICIO BRINDADO, CONCERNIENTE A LA “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LOCACIÓN REALIZADOS A LOS LOCADORES, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023, PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL", SEGÚN ORDEN DE SERVICIO N° 3215-2023 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023, A FAVOR DE LA EMPRESA LLORACH CONSULTORES S.A.C., POR EL MONTO DE S/ 6,372.00 (SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 SOLES), EN MÉRITO A LA ORDEN DE SERVICIO N° 0001134 Y LOS FUNDAMENTOS FÁCTICOS Y JURÍDICOS EXPUESTOS EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

Resolución Gerencia Municipal N 073 2024

APROBAR EL RECONOCIMIENTO DE LA DEUDA PROVENIENTE DEL AÑO FISCAL 2023, POR EL SERVICIO BRINDADO, CONCERNIENTE A LA “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LOCACIÓN REALIZADOS A LOS LOCADORES, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023, PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL", SEGÚN ORDEN DE SERVICIO N° 3215-2023 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023, A FAVOR DE LA EMPRESA LLORACH CONSULTORES S.A.C., POR EL MONTO DE S/ 6,372.00 (SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 SOLES), EN MÉRITO A LA ORDEN DE SERVICIO N° 0001134 Y LOS FUNDAMENTOS FÁCTICOS Y JURÍDICOS EXPUESTOS EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 072-2024-MDP/GM

CONFORMAR EL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE LA OBRA “REMODELACIÓN DE COBERTURA; EN EL (LA) TECHO DEL MERCADO MUNICIPAL, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y OTROS ACTIVOS EN EL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE” CON CUI N° 2602021, EN MERITO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 208° DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, APROBADO CON DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, MODIFICADO CON DECRETO SUPREMO N° 162-2021-EF...

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 071-2024-MDP/GM

APROBAR EL CRONOGRAMA ACTUALIZADO DEBIDO A LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N ° 03, APROBADO CON RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 000049-2024-MDP/GM [14132- 24], DE LA OBRA “REMODELACION DE COBERTURA, EN EL (LA) TECHO DEL MERCADO MUNICIPAL, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y OTROS ACTIVOS EN EL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, CUI N° 2602021...

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 070-2024-MDP/GM

APROBAR la reducción de la prestación del Plan de Contingencia, del Contrato N° 000321-2023-MDP/GM [1969-20] de fecha 04 de diciembre de 2023, por el monto de S/ 27,736.10 (Veintisiete mil setecientos treinta y seis con 10/100 soles) Inc. IGV, con una incidencia de 3.556% del monto contractual, respecto a la obra “REMODELACION DE COBERTURA; EN EL(LA) TECHO DEL MERCADO MUNICIPAL, REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y OTROS ACTIVOS EN EL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE" - CUI N° 2602021...

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 069-2024-MDP/GM

DECLARAR ABSTENCIÓN por parte de Municipalidad Distrital de Pimentel de emitir cualquier trámite administrativo en cuanto a la solicitud de venta de los (20) lotes del predio municipal donde se encuentra ubicada la Asociación de Moradores Miraflores; hasta que haya un pronunciamiento final respecto a la Defensa Posesoria recurrida por la Procuraduría Municipal para la recuperación extrajudicial de los lotes ubicados en la Asociación antes mencionada

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 069-2024-MDP/GM

DECLARAR ABSTENCIÓN por parte de Municipalidad Distrital de Pimentel de emitir cualquier trámite administrativo en cuanto a la solicitud de venta de los (20) lotes del predio municipal donde se encuentra ubicada la Asociación de Moradores Miraflores; hasta que haya un pronunciamiento final respecto a la Defensa Posesoria recurrida por la Procuraduría Municipal para la recuperación extrajudicial de los lotes ubicados en la Asociación antes mencionada.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 068-2024-MDP/GM

DECLARAR LA ABSTENCIÓN por parte de Municipalidad Distrital de Pimentel de emitir cualquier tipo de opinión respecto al expediente de oposición presentado por la administrada MARIA PAMELA ZOGER BARRAGÁN, por encontrarse en litis consorte, por ende, ser un conflicto de intereses particulares donde la entidad ya no tiene competencia, por otro lado, se advierte que la entidad no desconoce, ni contradice, ni se contrapone al amplio derecho de la administrada a seguir discutiendo en las instancias jurisdiccionales a fin de reclamar o hacer valer su legítimo derecho y/o interés.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 066-2024-MDP/GM

Declarar Procedente, lo solicitado por la administrada LUISA YAQUELINE GONZALES SECLEN, respecto del SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, contenido en el exp- 0525 de fecha 12.01.2023, por las razones expuestas líneas arriba, en mérito al Art. 36° del TUO 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 065-2024-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN A LA RESOLUCIÓN N°0037-2024-MDP/GM INTERPUESTO POR LA ADMINISTRADA YESSICA LETICIA SENADOR LOZADA, EN VIRTUD A LOS FUNDAMENTOS FÁCTICOS Y JURÍDICOS EXPUESTOS EN EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 064-2024-MDP/GM

DECLARAR PROCEDENTE EL ADICIONAL DE OBRA N° 03 POR EL MONTO DE S/ 7,992.67 (SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 67/100 SOLES) Y EL DEDUCTIVO VINCULANTE N° 02 POR EL MONTO DE S/ 13,649.99 (TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 99/100 SOLES), TENIENDO UN PORCENTAJE DE INCIDENCIA ACUMULADO DE 14.19%, DE LA OBRA “REMODELACIÓN DE COBERTURA; EN EL (LA) TECHO DE MERCADO MUNICIPAL, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y OTROS ACTIVOS EN EL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, CUI N° 2602021...

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 063-2024-MDP/GM

APROBAR la ejecución de prestaciones adicionales al Contrato N° 203-2023-MDP/GM proveniente de la Subasta Inversa Electrónica Nº 001-2023-MDP/GM para la “Adquisición de Combustibles para las Unidades Móviles de la Municipalidad Distrital de Pimentel del Año 2023”, suscrita entre la Municipalidad Distrital de Pimentel con la empresa Estación de Servicios VIMALCA S.A.C, por la suma de S/ 275,332.12 (Doscientos setenta Cinco Mil y Trecientos treinta y dos con 12/100 Soles), incluidos todos los impuestos de Ley, monto que no supera el 25.00% del monto total del Contrato N° 203-2023-MDP/GM el cual será afectado al CCP N° 329, el mismo que se ejecutará por un periodo de sesenta (60) días calendario o en su defecto hasta el agotamiento de la cantidad contratada.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 062-2024-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE, LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA SEÑORA LUZ CONSUELO CABANILLAS CUEVA, SOBRE SU SOLICITUD DE APOYO CON UNA CARPA PARA VIVIENDA, POR NO CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA REQUERIDA EN NUESTRO ALMACÉN Y POR NO SER DE NUESTRA COMPETENCIA TERRITORIAL ATENDER SITUACIONES DE CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DE OTRA JURISDICCIÓN.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 061-2024-MDP/GM

ACUMULAR el Expediente Nº 7029-2023 y Expediente Nª 7224-2022, de conformidad con el artículo 160ª del TUO de la Ley Nª 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, al haber conexión sobre la pretensión del administrado Luis Alberto Garnique Seclen.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 060-2023-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por la persona de PAUL JOEL CRUZ SAAVEDRA COLMENARES, representante de “GRAN HOTEL PIMENTEL EIRL”, contra la Resolución Gerencial No. 000004-2024-MDP/GDE, de fecha 28 de febrero de 2024, en mérito a los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos en el presente informe.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 059-2024-MDP/GM

Aprobar el listado priorizado de obligaciones provenientes de material laboral derivadas de sentencias con calidad de cosa juzgada de la Municipalidad Distrital de Pimentel para la evaluación y aprobación de listado priorizados de obligaciones derivadas de sentencias con calidad de cosa Juzgada de la Municipalidad Distrital de Pimentel para el año 2024, según lo detallado en los Anexos adjuntos a la presente.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 058-2024-MDP/GM

DECLARAR EL EXTRAVÍO del expediente administrativo N° 6105-2020 de fecha 21 de octubre de 2020, sobre el trámite de Licencia de Edificación de vivienda de 3 pisos unifamiliar - Modalidad B, presentado por el administrado Castinaldo Baca Montenegro.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 056-2024-MDP/GM

DECLARAR PROCEDENTE EL ADICIONAL DE OBRA N° 02 POR EL MONTO DE S/ 8,744.31 (OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 31/100 SOLES), Y EL DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 POR EL MONTO ASCENDENTE A S/ 4,143.65 (CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON 65/100 SOLES), QUEDANDO UN ADICIONAL NETO DE OBRA DE S/ 4,600.66 (CUATRO MIL SEISCIENTOS CON 66/100 SOLES), CON UNA INCIDENCIA DE 14.90% RESPECTO AL PRESUPUESTO CONTRACTUAL, DE LA OBRA “REMODELACIÓN DE COBERTURA; EN EL (LA) TECHO DE MERCADO MUNICIPAL, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y OTROS ACTIVOS EN EL DISTRITO DE PIMENTEL...

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 000055-2024-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA ADMINISTRADA MARÍA BISPO DOS SANTOS DE ZUÑE CONTRA EL OFICIO N° 20-2024-MDP/GDE DE FECHA 06 DE MARZO DE 2024, POR LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 055-2024-MDP/GM

- DECLARAR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA ADMINISTRADA MARÍA BISPO DOS SANTOS DE ZUÑE CONTRA EL OFICIO N° 20-2024-MDP/GDE DE FECHA 06 DE MARZO DE 2024, POR LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 054-2024-MDP/GM

– Imponer al administrado RAUL FLORES ALVITEZ, representante legal del local denominado “LA FERIA”, la sanción de MULTA del 100% de una UIT equivalente a S/. 5,150.00 SOLES (CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y 00/100 SOLES), por encontrarse incurso en la infracción administrativa tipificada con el código 3001 del Cuadro Único de Infracciones y Sanciones de la Municipalidad Distrital de Pimentel, “POR REALIZAR ACTIVIDADES O ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN LOCALES SIN LA LICENCIA MUNICIPAL DE APERTURA Y/O NO TENER EL PERMISO CORRESPONDIENTE”, conforme a lo prescrito en los artículos 5º literal “g”, 9º, 13º, 15º y 16º del Régimen de Sanciones Administrativas y No Administrativas de la Municipalidad Distrital de Pimentel...

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 053-2024-MDP/GM

APROBAR LA PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL, QUE CONTIENE LA INCLUSIÓN DE UN (01) PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, DE ACUERDO CON EL DETALLE DEL ANEXO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 053-2024-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N° 02 POR 29 (VEINTINUEVE) DÍAS CALENDARIOS, REFERENTE A LA OBRA REMODELACIÓN DE COBERTURA; EN EL (LA) TECHO DEL MERCADO MUNICIPAL, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y OTROS ACTIVOS EN EL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, CUI N° 2602021, SOLICITADO MEDIANTE CARTA N° 008-2024-KBDF/GERENTE GENERAL DE RPS SAC, RECAÍDO EN EL EXPEDIENTE N° 14132-15 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2024.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 052-2024-MDP/GM

APROBAR el Plan de Desarrollo de las Personas - PDP 2024, de la Municipalidad Distrital de Pimentel; elaborado por la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos y validado por el Comité de Planificación de Capacitación - CPC, el mismo que como anexo forma parte integrante de la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 052-2023-MDP/GM

- RECTIFICAR EL ERROR MATERIAL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO PRIMERO DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 09-2024-MDP/GM [6372-48], DE FECHA 25 DE ENERO DE 2024, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 051-2024-MDP/GM

DAR POR AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA, de conformidad por el artículo 228° del numeral 228.2 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444-Ley de Procedimiento Administrativo General.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 049-2024-MDP/GM

APROBAR la solicitud de Ampliación de Plazo N° 03 de la Obra “REMODELACIÓN DE COBERTURA; EN EL (LA) TECHO DEL MERCADO MUNICIPAL, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y OTROS ACTIVOS EN EL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, CUI N° 2602021, por un total de 30 (treinta) días calendarios, por la causal amparada en el artículo 197 inc. b) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, remitida a la entidad mediante Carta N° 002-2024-KBDF/GERENTE GENERAL DE RPS SAC (Exp. 14132-2) de fecha 29 de febrero de 2024, en virtud a los argumentos y dispositivos legales expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 048-2024-MDP/GM

DECLARAR PROCEDENTE EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA PERSONA DE JOSUE JESÚS GALÁN RAMIREZ, EN SU CONDICIÓN DE SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL (SITRAMUN-PIMENTEL), CONTRA LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 36-2024-MDP/GM [12555-2] DE FECHA 07 DE MARZO DE 2024, EN EL CUAL SE DENIEGA SU SOLICITUD INICIAL DE CUMPLIMIENTO DE PACTO COLECTIVO 2018-2019, POR LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 047-2024-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE APELACIÓN contra la decisión administrativa contenida en el Memorando N° 10-2024-MDP/OGGRH [8261-3], interpuesto por el servidor municipal Heydi Hayle Muñoz Vera, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 046-202-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE DESARCHIVAMIENTO DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 3476 DEL 04 DE MAYO DEL 2012, SEGUIDO POR LA ADMINISTRADA ELSA YOLANDA MONTES JULCA IDENTIFICADA CON DNI N° 16502734 SOBRE REUBICACIÓN DE PREDIO, EN VIRTUD DE LOS ARGUMENTOS Y DISPOSITIVOS LEGALES EXPUESTOS EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 045-2024-MDP/GM

MODIFICAR el numeral 5.0 de la Directiva N° 001-2023-MDP/OGGRH “Lineamientos que regulan la realización de Prácticas Pre Profesionales, Profesionales, Voluntariado y Pasantía en la Municipalidad Distrital de Pimentel”, aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N° 0121-2023-MDP/GM, de fecha 12 de julio 2023, incorporando los numerales siguientes:

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 044-2024-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE POR EXTEMPORÁNEO el recurso de apelación interpuesto por el administrado Reynerio Vallejos Guerrero, identificado con DNI N° 16403746, quien actúa en representación de la Cooperativa de Vivienda de Trabajadores del Sector Agrario “El Amauta”, según Certificado de Vigencia con P.E N° 11009190 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Chiclayo, contra el Oficio N° 000110-2023-MDP/GDTISGDT [2795 -0] de fecha 07 de noviembre de 2023, en mérito a los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos en el presente informe.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 043-2024-MDP/GM

ACUMULAR los Expedientes Nª 5260-2023, Expediente Nº 8862-2023 y Expediente Nº 10766-2023, de conformidad con el artículo 160ª del TUO de la Ley Nª 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, al haber conexión sobre la pretensión de la administrada María Isabel Ascorbe de Ato.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 042-2024-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE LO SOLICITADO POR EL ADMINISTRADO VIDELBERTO MACO TOLENTINO, RESPECTO DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, en relación al contenido del expediente N° 12352-2023, por las razones expuestas líneas arriba, en mérito al Artículo 36° del Texto Único de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 041-2024-MDP/GM

DECLARAR LA RECONSTRUCCIÓN del expediente administrativo N° 624-2020 de fecha 16 de enero de 2020, presentado por el administrado Jaime Luna Guerra.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 040-2024-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE LO SOLICITADO POR LA PERSONA DE MANUEL ANTONIO VÁSQUEZ GONZALES, RESPECTO AL APOYO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DEFENSA POSESORIA A SU FAVOR Y EN CONTRA DE FERNANDO CARRERO CLAVO Y LOS QUE SE ENCUENTRAN EN SU PREDIO.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 039-2024-MDP/GM

APROBAR LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA DE CONVENIO 39-0005-AII-69 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL LLAMKASUN PERU, DENOMINADO “LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL MALECÓN NOR ESTE DEL BALNEARIO DE PIMENTEL EN LA LOCALIDAD DE PIMENTEL, DISTRITO DE PIMENTEL-PROVINCIA DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, el mismo que estará integrado de la siguiente manera:

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 036-2024-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso de Reconsideración presentado por la persona de Josue Jesús Galán Ramirez, en su condición de Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de la Municipalidad Distrital de Pimentel (SITRAMUN-PIMENTEL), contra el Oficio Nº 000022-2024-MDP/GM de fecha 06 de febrero de 2024, en el cual se le deniega susolicitud inicial de cumplimiento de pacto colectivo 2018-2019, por los fundamentos expuestos precedentemente

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 035-2024-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por la trabajadora Reyna del Pilar Alvarado Zapata, identificada con DNI N° 40047049, contra el Oficio N° 1345-2023-MDP/OGGRH [6112-4] de fecha 18 de diciembre del 2023, en mérito a los considerandos expuestos en la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 035-2024-MDP/GM

APROBAR el Expediente Técnico denominado “CREACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR FUNDO SAN LUIS DEL DISTRITO DE PIMENTEL - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE” CUI – 2470904, cuyo presupuesto total de la inversión asciende a S/ 884,607.04 (Ochocientos ochenta y cuatro mil seiscientos siete con 04/100 Soles), incluido gastos generales, IGV, supervisión, gestión de proyecto, gestión de riesgo, entre otros, con precios al mes de Diciembre del 2023, con un plazo de ejecución de 60 (sesenta) días calendario y cuya modalidad de ejecución es por Administración Indirecta – Contrata (Precios Unitarios), conforme al siguiente detalle:

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 034-2024-MDP/GM

DECLARAR EL EXTRAVÍO del expediente administrativo N° 8991-2023 de fecha 20 de junio de 2023, presentado por el administrado Cesar Eduardo Trigoso Pereira.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 033-2024-MDP/GM

DECLARAR PROCEDENTE lo solicitado por el administrado Nelver Bocanegra Valdivia, identificado con DNI N° 47606313, mediante expediente N° 13929-2023 de fecha 20 de septiembre de 2023.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 031-2024-MDP/GM

APROBAR el Acta Final de Negociación Colectiva Descentralizada 2023, de fecha 07 de julio de 2023, que contiene el Convenio Colectivo de Trabajo 2023, entre la Municipalidad Distrital de Pimentel y el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Pimentel, la misma que tendrá vigencia de un año y rige a partir de enero hasta el 31 de diciembre del 2024, consta de seis (06) folios, y como anexo forma parte integrante del presente informe

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 030-2024-MDP/GM

DECLARAR PROCEDENTE LA SOLICITUD DE BENEFICIO DE DEFENSA Y ASESORÍA LEGAL EN SU OPORTUNIDAD, A FAVOR DE LA SRA. ELIANA YESSENIA GARCIA OLIVA, EX SERVIDORA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL, DE CONFORMIDAD CON LA CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 05-2023, EN MÉRITO A LA FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, POR DELITO DE PECULADO DOLOSO, AL CUMPLIR CON ..

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 028-2024-MDP/GM

DECLARAR INADMISIBLE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL SR. ANGEL GUILLERMO FIESTAS LAPOINT, RECAÍDO EN EL EXPEDIENTE N° 9888, SOBRE BENEFICIO DE DEFENSA Y ASESORÍA LEGAL POR EL DELITO DE PECULADO DOLOSO POR APROPIACIÓN.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 025-2024-MDP/GM

DECLARAR INADMISIBLE, lo solicitado por el Administrado John Everest Temple Martin, sobre solicitud de copia del expediente N°12446-2022, copias del informe técnico de seguridad, nombre de la persona y detalles completos de las instalaciones, planos de luz, gas, etc correspondientes al Restaurante Palo Santo, otorgándole un plazo de 2 días hábiles para que realice el pago correspondiente y pueda subsanar dicha omisión, de acuerdo a lo estipulado en el TUO de la Ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 136, inciso 136.6.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 024-2024-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE lo solicitado por la administrada Mercedes Bernal de Fon, identificada con DNI Nº 16590741, solicita entrega de Minuta y Escritura Pública de su predio ubicado en la Urb. Víctor Raúl haya de la Torre, hoy signado con la Partida Electrónica Nº 11318173, Sub Lote 43, por los fundamentos expuestos precedentemente.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 023-2024-MDP/GM

APROBAR EL "PLAN DE EMPADRONAMIENTO MASIVO PARA EL AÑO 2024” DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL, EL MISMO QUE OBRA COMO ANEXO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 020-2024-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el administrado Enrique Joaquin Seclen Carranza, identificado con DNI N° 16590469, contra la Resolución Jefatural N° 36-2023-MDP/OGGRH, de fecha 18 de setiembre del 2023, en mérito a los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos en la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 018-2024-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE OTORGAMIENTO DE CONSTANCIAS DE POSESION SOLICITADA POR EL SEÑOR DIMAS GERARDO CHUQUIZUTA ROJAS CON DNI N° 33671995 EN CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE POBLADORES DEL P.J “LOS ARENALES” DEL SECTOR DE LA PRADERA.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 017-2024-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°125-2017-MDP/GM DE FECHA 04 DE JUNIO DEL 2017 INTERPUESTO POR EL SEÑOR RAFAEL RICARDO FLORES FERNANDEZ, EN MÉRITO A LOS CONSIDERANDOS EXPUESTOS EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 016-2024-MDP/GM

ACUMULAR los Expedientes Nª 5260-2023, Expediente Nº 8862-2023 y Expediente Nº 10766-2023, de conformidad con el artículo 160ª del TUO de la Ley Nª 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, al haber conexión sobre la pretensión de la administrada María Isabel Ascorbe de Ato.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 015-2024-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N° 01 POR 22 (VEINTIDÓS) DÍAS CALENDARIOS, REFERENTE A LA OBRA “REMODELACIÓN DE COBERTURA; EN EL (LA) TECHO DE MERCADO MUNICIPAL, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y OTROS ACTIVOS EN EL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, CUI N° 2602021, REMITIDA A LA ENTIDAD MEDIANTE CARTA N° 07-2024-EFG/ARQ.IC/CO [6372-25], EN VIRTUD A LOS ARGUMENTOS Y DISPOSITIVOS LEGALES EXPUESTOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 014-2024-MDP/GM

DECLARAR LA INEFICACIA DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 31-2023-MDP/GM DE FECHA 16 DE MARZO DE 2023, ELLO DE CONFORMIDAD CON LO PRESCRITO EN EL ARTÍCULO 4º NUMERAL 4.2. DE LA LEY N° 31638 QUE APRUEBA LA LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023, DEBIÉNDOSE TOMAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 013-2024-MDP/GM

ACUMULAR EL ESCRITO DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 [8007-0] AL RECURSO DE APELACIÓN DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 [1976-8], DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 160° DEL TUO DE LA LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, AL HABER CONEXIÓN SOBRE LAS PRETENSIONES DE LOS ADMINISTRADOS.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 012-2024-MDP/GM

DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 0157-2023-MDP/GM DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2023 Y RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0164-2023-MDP/GM DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 011-2024-MDP/GM

- RECTIFICAR EL ERROR MATERIAL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO PRIMERO DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 09-2024-MDP/GM [6372-48], DE FECHA 25 DE ENERO DE 2024, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 009-2024-MDP/GM

DECLARAR PROCEDENTE EL ADICIONAL DE OBRA N° 01 POR EL MONTO DE S/ 119,592.94 (CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 94/100 SOLES). IGV, CON UNA INCIDENCIA DE 14.31% RESPECTO DEL MONTO DEL CONTRATO DE LA OBRA “REMODELACIÓN DE COBERTURA; EN EL (LA) TECHO DE MERCADO MUNICIPAL, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y OTROS ACTIVOS EN EL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, CUI N° 2602021, A FAVOR DEL CONTRATISTA QURMAQ S.A.C, EN MÉRITO AL ARTÍCULO 205° DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, CONFORME A LOS ARGUMENTOS Y DISPOSITIVOS LEGALES EXPUESTOS EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 008-2024-MDP/GM

- DECLARAR PROCEDENTE EN PARTE, LO SOLICITADO POR EL ADMINISTRADO SIMON MENDOZA RAMIREZ, RESPECTO AL PAGO DE A) PAGO DE BONO EXCEPCIONAL POR ÚNICA VEZ (CONVENIO COLECTIVO CENTRALIZADO) POR S/ 600.00 SOLES; B) BONIFICACIÓN POR PACTO COLECTIVO DESCENTRALIZADO (POR 28 DE JULIO DE 2023) POR S/ 300.00 SOLES; C) BONIFICACIÓN POR EL DÍA DEL TRABAJADOR MUNICIPAL POR S/ 229.17 SOLES (ALÍCUOTA) Y D) BONO DE PRODUCTIVIDAD POR PACTO COLECTIVO (DICIEMBRE DE 2023) POR S/. 150.00 (ALÍCUOTA); EN CONSECUENCIA:

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 007-2024-MDP/GM

DEJAR sin efecto el artículo primero de la Resolución de Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura N° 083-2023-MDP/GDTI de fecha 07 de julio de 2023.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 006-2024-MDP/GM

DECLARA PROCEDENTE lo solicitado por el señor Máximo Gerardo Chimoy Zevallos, debiendose archivar todos los actuados que guarden relación con la solicitud de vacancia solicitada al señor Alcalde, a traves del SISGEDO [7148-0] .

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 005-2024-MDP/GM

DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución de Gerencia de Desarrollo Social Nª 00009-2022-MDP/GDS de fechas 28 de febrero, que resuelve el RECONOCIMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA DEL MAR-LA PRADERA del Distrito de Pimentel; y la Resolución de Gerencia de Desarrollo Social Nª 0018-2022-MDP/GDS de fecha 06 de abril de 2022, que resuelve el RECONOCIMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLAS DEL MAR-LA PRADERA, del distrito de Pimentel,

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 004-2024-MDP/GM

ACUMULAR LOS EXPEDIENTES N° 3689-2022 Y EXPEDIENTE N° 6803-2022, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 160° DEL TUO DE LA LEY Nª 27444- LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, AL HABER CONEXIÓN SOBRE LA PRETENSIÓN DE LA ADMINISTRADA FLOR ESPERANZA AISCORBE RUIZ.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 003-2024-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE LO SOLICITADO POR LA ADMINISTRADA NANCY ALIDA GUEVARA REYES, IDENTIFICADA CON DNI N° 16481071, EN REPRESENTACIÓN DE YOVANY DEL SOCORRO ADRIANZEN RIVERA Y JULIO CESAR GUEVARA REYES, SOBRE CORRECCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°042-2006-MDP-GM DE FECHA 28 DE MARZO DE 2006, EN MÉRITO A LOS CONSIDERANDOS EXPUESTOS EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

RESOLUCION GERENCIAL N° 001-2024-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE lo solicitado por la administrada Fabiola Adaleyla Fernández Flores, identificada con DNI N° 48188556, sobre licencia por maternidad pre y post natal.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 001-2023-MDP/GM - FE DE ERRATAS

ACUMULAR el SISGEDO [22880-2] y actuados al SISGEDO [19235-3] de conformidad con el artículo 160° del TUO de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, al haber conexión sobre la pretensión del trabajador municipal Carlos Edmundo Olivares Calderón.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 001-2023-MDP/GM

- DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso de Apelación presentado por el administrado Jesús María Ignacio Rodríguez por haber sido presentado de manera extemporánea, en consecuencia queda firme el acto resolutivo emitido mediante la Resolución Gerencial N° 001-2023-GM/MDP.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 333-2023-MDP/GM

- RECONOCER al servidor Walter Enrrique Chiroque Chozo, como trabajador municipal sujeto a plazo indeterminado dentro del régimen laboral de la actividad privada regulada por el Decreto Legislativo N° 728, desde el 1 de agosto de 2013, en el marco de la ejecución del mandato judicial en calidad de cosa juzgada, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 283-2023-MDP/GM

Modificar la Resolucionde Alcaldia N°125-2023-MDP/A de la fecha 20 de abril del 2023, donde de aprueba la conformación de la secretaria técnica del CODISEC.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 242-2023-MDP/GM

APROBAR LA DIRECTIVA SOBRE “DISPOSICIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE CARGO DE SERVIDORES CIVILES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL”, conforme a lo solicitado en el Informe N° 747-2023-MDP/OGPP [1341-2].

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 241-2023-MDP/GM

APROBAR, LAS BASES ADMINISTRATIVAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-2023-MDP/CS-1 para la Adquisición de Alimentos para el Programa Vaso de Leche año 2024; en mérito al informe Informe N° 000003-2023-MDP/CSAS052023 [1474-41].

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 239-2023-MDP/GM

- DECLARAR PROCEDENTE, LA SUSCRIPCIÓN DE LA ADENDA PARA LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO N° 000319-2023-MDP/GM [601-11] DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2023 , RELACIONADA CON LA PERIODICIDAD DEL PAGO DE LAS VALORIZACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 IOARR: “REMODELACIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) TECHO DEL MERCADO MUNICIPAL, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y OTROS ACTIVOS EN EL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE” – CUI N° 2602021, EN MERITO A LO EXPUESTO EN EL OFICIO N° 000465-2023-MDP/GDTI [1969- 29], INFORME N°001518-2023-MDP/GDTI-SGI [1969 - 27], SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 237-2023-MDP/GM

APROBAR LA PROGRAMACIÓN DE OBRA Y CRONOGRAMAS DE OBRA, REFERENTE A LA OBRA “REMODELACIÓN DE COBERTURA; EN EL (LA) TECHO DEL MERCADO MUNICIPAL, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y OTROS ACTIVOS EN EL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, CUI N° 2602021, SOLICITADO POR EL SUPERVISOR EL ING. ERICK ALONSO FARFAN GUERRERO, MEDIANTE CARTA N° 026-2023-EFG/ARQ.IC/CO [6861-0], EN MÉRITO AL ARTÍCULO 176 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 237-2023-MDP/GM

APROBAR LA PROGRAMACIÓN DE OBRA Y CRONOGRAMAS DE OBRA, REFERENTE A LA OBRA “REMODELACIÓN DE COBERTURA; EN EL (LA) TECHO DEL MERCADO MUNICIPAL, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y OTROS ACTIVOS EN EL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, CUI N° 2602021, SOLICITADO POR EL SUPERVISOR EL ING. ERICK ALONSO FARFAN GUERRERO, MEDIANTE CARTA N° 026-2023-EFG/ARQ.IC/CO [6861-0], EN MÉRITO AL ARTÍCULO 176 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 236-2023-MDP/GM

APROBAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: COMPARACIÓN DE PRECIOS N° 03-2023-MDP/OEC-1 PARA ADQUISICIÓN DE CALAMINAS PARA ATENCIÓN Y AYUDA HUMANITARIA ANTE PRECIPITACIONES PLUVIALES, CON UN VALOR ESTIMADO DE S/ 71,250.00 (SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES, EN MÉRITO A LO EXPUESTO EN EL INFORME N° 1566-2023-MDP/OGA-OFAB [3448 - 8], OFICIO N° 000009-2023-MDP/OGA [3448-9], Y EL OFICIO N° 000358-2023-MDP/OGPP [3448 - 6].

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 235-2023-MDP/GM

APROBAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: COMPARACIÓN DE PRECIOS N° 02-2023-MDP/OEC-1 PARA ADQUISICIÓN DE TUBOS DE AGUA PVC PARA EL DRENAJE PLUVIAL POR LA LLEGADA DEL FENÓMENO EL NIÑO, POR LA SUMA DE S/ 95,700.00 (NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CON 00/100 SOLES), EN MÉRITO A LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS EMITIDOS POR EL JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO EN EL Informe N° 001565-2023-MDP/OGA-OFAB [4513 - 8] de fecha 14 de diciembre de 2023, el Jefe de la Oficina General de Administración, mediante Oficio N° 000010-2023-MDP/OGA [4513 - 9] de fecha 14 de diciembre de 2023, y el Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, mediante Oficio N° 000353-2023-MDP/OGPP [4513-7] de fecha 14 de diciembre de 2023.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 234-2023-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso de Apelación presentado por el administrado Pedro Paiva Jacinto, respecto al Oficio N° 538-2023-MDP/OGGRH de fecha 07 de agosto de 2023, emitido por la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Pimentel que declara improcedente su solicitud de pago de vacaciones truncas no gozadas durante el periodo indicado por haber sido presentado fuera de fecha y haber transcurridos más de 04 años para solicitarlo.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 232-2023-MDP/GM

APROBAR LA CONFORMAR EL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE LA OBRA “REPARACIÓN DE VÍAS DE ACCESO; EN EL (LA) REHABILITACIÓN DEL INGRESO AL CEMENTERIO EL CARMEN DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE” - CUI N° 2585530, EL CUAL ESTARÁ CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 230-2023-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso de apelación presentado por la administrada Roxana Isabel Asalde Casas, por haber presentado de manera extemporánea el recursos de impugnación, en consecuencia queda firme el acto resolutivo emitido mediante Resolución Gerencial N° 002-2023-MDP/GM.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 229-2023-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA DESARROLLO SOCIAL N° 066-2021-MDP/GDS DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 A FAVOR DEL COMITÉ CENTRAL DE POBLADORES DE JUAN VELASCO ALVARADO, PERIODO 2021-2024, PLANTEADA POR LOS DIRIGENTES Y POBLADORES DE JUAN VELASCO ALVARADO.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 228-2023-MDP/GM

APROBAR, LAS BASES ADMINISTRATIVAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-2023-MDP/CS-1 para a la Adquisición de Alimentos para el programa vaso de Leche año 2024.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 227-2023-MDP/GM

APROBAR, la conformación del Comité de Recepción del PIP: “Mejoramiento de la Capacidad Operativa del Pool de Maquinarias en la Municipalidad de Pimentel Distrito de PimentelProvincia de Chiclayo-Departamento de Lambayeque” con CUI Nº 2561833 - I Etapa, para el ítem 1,3,4 y 5, la cual estará conformada de la siguiente manera:

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 226-2023-MDP/GM

DECLARAR PROCEDENTE EN PARTE EL RECURSO DE APELACIÓN, INTERPUESTO POR LA ADMINISTRADA NATALYN KARINA CARRASCO OSORIO CONTRA LA CARTA N° 0231-2023-MDP/GDTI/PLCC DE FECHA DIECISÉIS DE MAYO DEL 2023 EMITIDA POR LA GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA QUE CONTIENE LOS INFORMES N° N.º 321-2023-SGDT/GDTI/MDP/JCHM y N.º 207-2023-MDP/OGAJ.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 226-2023-MDP/GM

DECLARAR PROCEDENTE EN PARTE EL RECURSO DE APELACIÓN, INTERPUESTO POR LA ADMINISTRADA NATALYN KARINA CARRASCO OSORIO CONTRA LA CARTA N° 0231-2023-MDP/GDTI/PLCC DE FECHA DIECISÉIS DE MAYO DEL 2023 EMITIDA POR LA GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA QUE CONTIENE LOS INFORMES N° N.º 321-2023-SGDT/GDTI/MDP/JCHM y N.º 207-2023-MDP/OGAJ.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 225-2023-MDP/GM

CONFORMAR EL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N°10005 - SANTA ROSA DE LIMA EN LA LOCALIDAD DE PIMENTEL DISTRITO DE PIMENTEL - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE” - CUI N°2311612, EL CUAL ESTARÁ CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 224-2023-MDP/GM

APROBAR EL CRONOGRAMA GANTT Y CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 10005-SANTA ROSA DE LIMA EN LA LOCALIDAD DE PIMENTEL DISTRITO DE PIMENTEL-PROVINCIA DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, CUI N° 2311612, debido a la ampliación de plazo N °03.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 223-2023-MDP/GM

APROBAR EL CRONOGRAMA GANTT Y CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA, RESPECTO A LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N°10005 – SANTA ROSA DE LIMA EN LA LOCALIDAD DE PIMENTEL, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE” CON CUI N°2311612, DEBIDO A LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 04.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 222-2023-MDP/GM

CONFORMAR EL COMITÉ DE SELECCIÓN QUE ESTARÁ A CARGO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-2023-MDP/CS-1 para la Adquisición de Alimentos para el programa vaso de Leche año 2024, con un valor estimado de S/ 265,642.80 (Doscientos sesenta y cinco mil seiscientos cuarenta y dos con 80/100 Soles), incluido IGV, en merito a lo propuesto por el Gerente de Desarrollo Social, mediante Informe N° 001152-2023-MDP/GDS [1474-23] de fecha 01 de diciembre de 2023, y de acuerdo al formato N° 03 adjuntado por el Jefe de Abastecimiento, en el Informe N° 001460-2023-MDP/OGA-OFAB [1474-22] de fecha 30-11-2023, el cual quedará conformado de la siguiente manera:

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 221-2023-MDP/GM

APROBAR, LAS BASES ADMINISTRATIVAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 03-2023-MDP/OEC-1 para el servicio a Todo Costo de “Atención de Transitabilidad de las vías vecinales del camino carrozable en La Pradera- Distrito de Pimentel, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque”;

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 220-2023-MDP/GM

APROBAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-2023-MDP/CS-1 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE AÑO 2024, con un valor estimado de S/ 265,642.80 (Doscientos Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Cuarenta y Dos con 80/100 Soles), incluido IGV.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 220-2023-MDP/GM

APROBAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-2023-MDP/CS-1 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE AÑO 2024, con un valor estimado de S/ 265,642.80 (Doscientos Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Cuarenta y Dos con 80/100 Soles), incluido IGV.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 219-2023-MDP/GM

RECTIFICAR EL ERROR MATERIAL, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO SEGUNDO DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0214-2023-MDP/GM [3747-9], DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 218-2023-MDP/GM

Conformar la Unidad Funcional denominada “Coordinación Administración de Legajos”, adscrita a la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Pimentel, en el marco de lo establecido por el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM y modificatorias.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 217-2023-MDP/GM

DESIGNAR como Inspectores Municipales de Tránsito y Transporte Terrestre para el cumplimiento de las funciones propias de su cargo, por el periodo de tres (03) meses, a las siguientes personas:

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 216-2023-MDP/GM

DECLARAR, IMPROCEDENTE LO SOLICITADO POR LA ADMINISTRADA SRA. CARMEN DEL PILAR GUEVARA CAICEDO, IDENTIFICADA CON DNI N° 16409931, SOBRE EL TRÁMITE DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL 2023 DEL PREDIO 14060016, EN MÉRITO A LOS CONSIDERANDOS EXPUESTOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 214-2023-MDP/GM

AUTORIZAR a la Oficina General de Administración realice los trámites correspondientes para la devolución del monto retenido de S/ 1,149,757.45 (Un millón ciento cuarenta y nueve mil setecientos cincuenta y siete con 45/100 soles), el cual corresponde a la retención del 10% de la garantía de fiel cumplimiento.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 209-2023-MDP/GM

DESIGNAR AL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES (OEC) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL, COMO RESPONSABLE PARA LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 03-2023-MDP/OEC para el servicio a Todo Costo de “Atención de Transitabilidad de las vías vecinales del camino carrozable en La Pradera- Distrito de Pimentel, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque”;

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 208-2023-MDP/GM

DECLARAR VALIDA la notificación de la Resolución de Gerencia Municipal N° 0165-2023-MDP/GM con fecha 25 de setiembre de 2023, realizada a Consorcio Ejecutor San Martin, a través del correo electrónico contrataciones@grupobarboza.com con fecha 25 de setiembre de 2023.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 207-2023-MDP/GM

DESIGNAR AL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES (OEC) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL, COMO RESPONSABLE PARA LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONTRATACIÓN DIRECTA N° 02-2023-MDP/OEC-1 para la ejecución de la obra de la IOARR denominada: “Remodelación de Cobertura; en el (la) Techo del Mercado Municipal, reparación de las Instalaciones Eléctricas y Otros Activos en el Distrito de Pimentel, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque”;

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 206-2023-MDP/GM

APROBAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 03-2023-MDP/OEC PARA EL SERVICIO A TODO COSTO DE "ATENCIÓN DE TRANSITABILIDAD DE LAS VÍAS VECINALES DEL CAMINO CARROZABLE EN LA PRADERA - DISTRITO DE PIMENTEL - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE", con un valor estimado de S/ 102,534.91 (Ciento dos mil quinientos treinta y cuatro con 91/100 soles) incluido IGV

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 205-2023-MDP/GM

DECLARAR PROCEDENTE, lo solicitado por Daniel Zevallos Perez identificado con DNI. Nº 44614899 en representacion de Inmobiliaria Nueva Era Chiclayo SAC, quien solicita SUBDIVISION DE PREDIO URBANO del predio signado como Predio Pampas de Pimentel Sublote Q Sector Juan Odoy, inscrito en la PE. Nº11398913 de la Zona Registral NºII - Sede Chiclayo, solicitado mediante registro sisgedo Nº3878-0 de fecha 15 de noviembre del 2023, en virtud a los argumentos y dispositivos legales expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 205-2023-MDP/GM

APROBAR la solicitud de Ampliación de Plazo N° 04 por un total de por 54 (Cincuenta y Cuatro) días calendarios, computados desde el 28 de septiembre del 2023; teniendo como nueva fecha de término de obra el día 20 de noviembre del 2023, referente a la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUBLICA N 10005 - SANTA ROSA DE LIMA EN LA LOCALIDAD DE PIMENTEL DISTRITO DE PIMENTEL - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE – CUI Nº 2311612., a favor de CONSORCIO KIBECO, ingresada a la Entidad mediante Carta N° 158-2023-ACUÑAVEGA/SANTA ROSA/CAAT-RL (Registro Nº 1802-0), por la causal establecida en el art. 162 inc. 162.5 y del art. 197 inc. a) y b) del Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado en virtud a los argumentos y dispositivos legales expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 204-2023-MDP/GM

DECLARAR PROCEDENTE, lo solicitado por Daniel Zevallos Perez identificado con DNI. Nº 44614899 en representacion de Inmobiliaria Nueva Era Chiclayo SAC, quien solicita SUBDIVISION DE PREDIO URBANO del predio signado como Predio Pampas de Pimentel Sublote M Sector Juan Odoy, inscrito en la PE. Nº11398908 de la Zona Registral NºII - Sede Chiclayo, solicitado mediante registro sisgedo Nº3879-0 de fecha 15 de noviembre del 2023, en virtud a los argumentos y dispositivos legales expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 203-2023-MDP/GM

DECLARAR PROCEDENTE, lo solicitado por JHONY OMAR ALARCON DURAND en representación de INVERSIONES INMO HOGAR S.A.C, quien solicita SUBDIVISION DE PREDIO URBANO del predio signado como Predio San Pedro y Anexos predio 22 Sublote 4 Sector Cois, inscrito en la PE. Nº11454384 de la Zona Registral NºII - Sede Chiclayo, solicitado mediante registro sisgedo Nº3974-0 de fecha 15 de noviembre del 2023, en virtud a los argumentos y dispositivos legales expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 203-2023-MDP/GM

APROBAR la solicitud de Ampliación de Plazo N° 03 por un total de 16 (dieciséis) días calendario, computados desde el 28 de septiembre del 2023; teniendo como nueva fecha de término de obra el día 13 de octubre del 2023, referente a la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUBLICA N 10005 - SANTA ROSA DE LIMA EN LA LOCALIDAD DE PIMENTEL DISTRITO DE PIMENTEL - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE – CUI Nº 2311612., a favor de CONSORCIO KIBECO, ingresada a la Entidad mediante Carta N° 155-2023-ACUÑAVEGA/SANTA ROSA/CAAT-RL (Registro Nº 795-0), por la causal establecida en el art. 162 inc. 162.5 y del art. 197 inc. a) y b) del Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado en virtud a los argumentos y dispositivos legales expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 202-2023-MDP/GM

DECLARAR PROCEDENTE, lo solicitado por RUMENOS JESUS SCANDER DOIG en representacion de CONSORCIO CISSAC SCANDER SAC, quien solicita INDEPENDIZACION DE PREDIO RUSTICO del predio signado como UBIC. RUR. PREDIO LOS CIRUELOS, inscrito en la PE. Nº 02193155 de la Zona Registral NºII - Sede Chiclayo, solicitado mediante expediente Nº8974-2023 de fecha 20 de junio del 2023, en virtud a los argumentos y dispositivos legales expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 202-2023-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de ampliación de Plazo N° 02 por 07 días calendarios, referente a la obra “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación Primario de la Institución Educativa Publica N° 10005-Santa Rosa de Lima en la Localidad de Pimentel Distrito de Pimentel-Provincia de Chiclayo-Departamento de Lambayeque”, CUI N° 2311612, en merito a lo establecido en el numeral 198.1 del artículo 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y los argumentos expuestos en la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 201-2023-MDP/GM

DECLARAR PROCEDENTE, lo solicitado por JHONY OMAR ALARCON DURAND en representación de INVERSIONES INMO HOGAR S.A.C, quien solicita SUBDIVISION DE PREDIO URBANO del predio signado como Predio San Pedro y Anexos predio 22 Sublote 3 Sector Cois, inscrito en la PE. Nº11454383 de la Zona Registral NºII - Sede Chiclayo, solicitado mediante registro sisgedo Nº3991-0 de fecha 15 de noviembre del 2023, en virtud a los argumentos y dispositivos legales expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 201-2023-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N°01, por 12 (doce) días calendarios, referente a la obra “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación Primario de la Institución Educativa Pública N° 10005-Santa Rosa de Lima en la Localidad de Pimentel-Provincia de Chiclayo-Departamento de Lambayeque”, con código Único de Inversiones N° 2311612, remitida a la Entidad mediante Carta N°0141-2023-ACUÑA VEGA/SANTA ROSA/CAAT-RL (Exp. 14563-2023) de fecha 02 de octubre de 2023 y Carta N° 0146-2023-ACUÑA VEGA/SANTA ROSA/CAAT-RL (Exp. N° 14984-2023) de fecha 09 de octubre de 2023, en merito al artículo 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y conforme lo expuesto por el Supervisor mediante Informe N° 081-2023-ING. CHAV/SUPERVISION.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 200-2023-MDP/GM

APROBAR, la conformación del COMITÉ DE SELECCIÓN QUE ESTARÁ A CARGO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2023-MDP/CS-1 para la Adquisición de tres (03) Camiones Cisterna de 2,000 Galones para el PIP denominado “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en la Gerencia de Gestión Ambiental de la Municipalidad Distrital de Pimente, para el Desarrollo de la Gestión Integral del Distrito de Pimentel de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque, CUI N° 2590624-Etapa I, con un valor estimado de S/ 991,200.00 Soles, incluido IGV, el mismo que estará integrado de la siguiente manera:

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 199-2023-MDP/GM

DECLARAR PROCEDENTE, lo solicitado por GENARA RILENE ZUÑE BISPO, quien solicita SUBDIVISION DE PREDIO URBANO del predio signado como UBIC. RUR. PREDIO LA HUERTECITA EN EL PARAJE LOS ARENALES, inscrito en la PE. Nº02186191 de la Zona Registral NºII - Sede Chiclayo, solicitado mediante registro sisgedo Nº3987-0 de fecha 15 de noviembre del 2023, en virtud a los argumentos y dispositivos legales expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 199-2023-MDP/GM

DECLARAR DE OFICIO LA PRESCRIPCIÓN DE LA POTESTAD ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA en contra del ex servidor JOSE LUIS SOSA ALCÁNTARA, en su condición de Ejecutor Coactivo de la Municipalidad Distrital de Pimentel, por la presunta responsabilidad por la pérdida del expediente del GRUPO ACUARIO CONTRATISTAS GENERALES SAC, conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 198-2023-MDP/GM

Conformar la Unidad Funcional denominada “Coordinación de Remuneraciones”, adscrita a la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Pimentel, en el marco de lo establecido por el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM y modificatorias.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 195-2023-MDP/GM

DECLARAR PROCEDENTE, lo solicitado por MARIA DORA PAJARES WEKSELMAN, quien solicita SUBDIVISION DE PREDIO URBANO del predio signado como Predio Pampas de Pimentel Sublote W Sector Juan Odoy, inscrito en la PE. Nº11398905 de la Zona Registral NºII - Sede Chiclayo, solicitado mediante registro sisgedo Nº4245-0 de fecha 17 de noviembre del 2023, en virtud a los argumentos y dispositivos legales expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 194-2023-MDP/GM

DECLARAR PROCEDENTE, lo solicitado por MARIA DORA PAJARES WEKSELMAN, quien solicita SUBDIVISION DE PREDIO URBANO del predio signado como Predio Pampas de Pimentel Sublote Y Sector Juan Odoy, inscrito en la PE. Nº11398921 de la Zona Registral NºII - Sede Chiclayo, solicitado mediante registro sisgedo Nº3877-0 de fecha 15 de noviembre del 2023, en virtud a los argumentos y dispositivos legales expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 193-2023-MDP/GM

DECLARAR PROCEDENTE, lo solicitado por JHONY OMAR ALARCON DURAND en representación de INVERSIONES INMO HOGAR S.A.C, quien solicita SUBDIVISION DE PREDIO URBANO del predio signado como Predio San Pedro y Anexos predio 22 Sublote 1 Sector Cois, inscrito en la PE. Nº11454381 de la Zona Registral NºII - Sede Chiclayo, solicitado mediante registro sisgedo Nº3973-0 de fecha 15 de noviembre del 2023, en virtud a los argumentos y dispositivos legales expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 193-2023-MDP/GM

DECLARAR PROCEDENTE, lo solicitado por JHONY OMAR ALARCON DURAND en representación de INVERSIONES INMO HOGAR S.A.C, quien solicita SUBDIVISION DE PREDIO URBANO del predio signado como Predio San Pedro y Anexos predio 22 Sublote 2 Sector Cois, inscrito en la PE. Nº11454382 de la Zona Registral NºII - Sede Chiclayo, solicitado mediante registro sisgedo Nº3976-0 de fecha 15 de noviembre del 2023, en virtud a los argumentos y dispositivos legales expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

Resolucion Gerencia Municipal N 193 2023

DECLARAR PROCEDENTE Adicional de Obra N° 07 y deductivo vinculante N° 06 por un monto del adicional que asciende a S/ 7,650.71 (Siete Mil Seiscientos Cincuenta con 71/100 Soles) inc. IGV con una incidencia del 0.058%; y un monto del deductivo vinculante de S/ 4,953.00 (Cuatro Mil Novecientos Cincuenta y Tres con 00/100 Soles) inc. IGV con una incidencia del 0.038%; del cual resulta un monto de S/ 2,697.71 (Dos Mil Seiscientos Noventa y Siete con 71/100 Soles) inc. IGV con una incidencia del 0.021% del monto del contrato de la obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUBLICA N° 10005-SANTA ROSA DE LIMA EN LA LOCALIDAD DE PIMENTEL DISTRITO DE PIMENTEL-PROVINCIA DE RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 000193-2023-MDP/GM [529 - 6] CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, CON CUI N° 2311612, conforme a los argumentos y dispositivos legales expuestos en la presente resolución

Resolución Gerencia Municipal N 192 2023

aprobar la sexta modificación del plan anual de contrataciones (pac) 2023 de la municipalidad distrital de Pimentel para la inclusión del procedimiento de selección “contratación directa N° 002-2023-MDP/OEC para la ejecución de la obra “remodelación de la cobertura en el techo del mercado municipal, reparación de instalaciones eléctricas y otros activos en el distrito de Pimentel, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque” con cui n° 2602021, con un valor referencial de s/ 866,348.45 (ochocientos sesenta y seis mil trescientos cuarenta y ocho con 45/100 soles) incluido igv.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 191-2023-MDP/GM

DECLARAR PROCEDENTE, lo solicitado por DORIS ESTHER GUEVARA SAMAME, quien solicita SUBDIVISION DE PREDIO URBANO del predio signado como Paraje Los Arenales Sub lote 6A, inscrito en la PE. Nº 11443854 de la Zona Registral NºII - Sede Chiclayo, solicitado mediante expediente expediente Nº14634-2023 de fecha 03 de octubre del 2023, en virtud a los argumentos y dispositivos legales expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

Resolucion Gerencia Municipal N 191 2023

DECLARAR PROCEDENTE el Adicional de Obra N° 06 y deductivo vinculante N° 05 por un monto del adicional que asciende a S/ 116,901.43 (Ciento Dieciséis Mil Novecientos Uno con 43/100 Soles) inc. IGV con una incidencia del 0.891%; y un monto del deductivo vinculante de S/ 109,834.28 (Ciento Nueve Mil Ochocientos Treinta y Cuatro con 28/100 Soles) inc. IGV con una incidencia del 0.837%; del cual resulta un monto de S/ 7,067.15 (Siete Mil Sesenta y Siete con 15/100 Soles) inc. IGV con una incidencia del 0.054% del monto del contrato de la obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUBLICA N°10005-SANTA ROSA DE LUMA EN LA LOCALIDAD DE PIMENTEL DISTRITO DE PIMENTEL- PROVINCIA DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, con CUI N° 2311612, conforme a los argumentos y dispositivos legales expuestos en la presente resolución

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 189-2023-MDP/GM

- DECLARAR PROCEDENTE el Recurso de Reconsideración contra la Resolución de Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura Nº 092-2023 MDP/GDTI que resolvió DECLARAR IMPROCEDENTE lo solicitado por el señor José Orlando Loconi Chapoñan, quien solicita independización de predio, inscrito en la sección especial de Predios Rurales, denominado remanente de la UC Nº 11372, con un área de 3.4472 has, inscrito en la PE Nº 11177262, cuya Titularidad Registral la ostenta la señora Hilaria Chapoñan Esquen y los herederos del señor Juan Francisco Loconi Chero, la cual se encuentra conformada por José Orlando, Juan Carlos, Lorenzo María Milagros, Mercedes y Rosa María Loconi Chapoñan.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 188-2023-MDP/GM

DECLARAR PROCEDENTE lo solicitado por Esther Elizabeth Acuña Rosales, quien solicita ACLARACIÓN de la Resolución de Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura Nº126-2023-MDP/GDTI de fecha 15 de agosto del 2023.

Resolución Gerencia Municipal N 187 2023

Aprobar la quinta modificación del plan anual de contrataciones (pac) 2023 de la municipalidad distrital de pimentel para la inclusión del procedimiento de selección de adjudicación simplificada n° 003-2023-mdp/oec, para el servicio a todo costo de “atención de transitabilidad de las vías vecinales del camino carrozable en la pradera - distrito de pimentel - provincia de chiclayo - departamento de lambayeque”, con un valor estimado de s/ 102,534.91 (ciento dos mil quinientos treinta y cuatro con 91/100 soles) incluido igv.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 186-2023-MDP/GM

DECLARAR PROCEDENTE, lo solicitado por Ricardo Wilson Flores, quien solicita INDEPENDIZACION DE PREDIO RUSTICO del predio signado como UBIC. RURAL PARCELA DEL PREDIO INCA, inscrito en la PE. Nº 02300346 de la Zona Registral NºII - Sede Chiclayo, solicitado mediante expediente Nº11979-2023 de fecha 16 de agosto del 2023, en virtud a los argumentos y dispositivos legales expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 185-2023-MDP/GM

DECLARAR PROCEDENTE, lo solicitado por ESTHER ELIZABETH ACUÑA ROSALES en representacion de SERVICIOS GENERALES ACUÑA ROUS SAC, quien solicita SUBDIVISION DE PREDIO URBANO del predio signado como Lote G, inscrito en la PE. Nº 11426316 de la Zona Registral NºII - Sede Chiclayo, solicitado mediante expediente Nº13949-2023 de fecha 20 de septiembre del 2023, en virtud a los argumentos y dispositivos legales expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 185-2023-MDP/GM

APROBAR LA LA REDUCCIÓN DE LA PRESTACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS PARTIDAS INCLUIDAS EN EL ÍTEM 01.03.03 REMOCIONES DE CONSTRUCCIONES DE PLAN DE CONTINGENCIA Y 03.03.14 CANTONERA DE TERRAZO LAVADO EN ESCALERA EXTERIORES, ANCHO=5CM, INC. PERFIL DE ALUMINIO, DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 009-2021-MDP/GM, POR EL MONTO DE S/ 81,212.06 (OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOCE CON 06/100 SOLES), INC. IGV, MONTO QUE EQUIVALE AL 0.619% DEL MONTO DEL CONTRATO, AMPARADO EN EL ART. 157 DEL DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF-REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES, CONCORDANTE CON EL ART. 34 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1444 - DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, RESPECTO A LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 10005-SANTA ROSA DE LIMA EN LA LOCALIDAD DE PIMENTEL, DISTRITO DE PIMENTEL - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, CON CUI N°2311612, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 184-2023-MDP/GM

DECLARAR PROCEDENTE, lo solicitado por ESTHER ELIZABETH ACUÑA ROSALES en representacion de SERVICIOS GENERALES ACUÑA ROUS SAC, quien solicita SUBDIVISION DE PREDIO URBANO del predio signado como Lote E, inscrito en la PE. Nº 11426314 de la Zona Registral NºII - Sede Chiclayo, solicitado mediante expediente Nº13948-2023 de fecha 20 de septiembre del 2023, en virtud a los argumentos y dispositivos legales expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 183-2023-MDP/GM

DECLARAR PROCEDENTE, lo solicitado por LTP INVERSIONES SAC, quien solicita SUBDIVISION DE PREDIO URBANO CON OBRAS del predio signado como Predio San Pedro Los Arenales Sublote UC 82111-2, inscrito en la P.E. Nº 11396017 de la Zona Registral NºII - Sede Chiclayo, solicitado mediante expediente Nº11565-2023 de fecha 10 de agosto del 2023, en virtud a los argumentos y dispositivos legales expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 183-2023-MDP/GM

DECLARAR LA INHIBICIÓN DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS QUE TENGAN QUE VER CON EL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LOS ESPOSOS NORMA BLANCA TERESA WALTER DE ALEGRE Y EDUARDO ALEGRE BENAVIDES, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL Y LA ASOCIACIÓN DE CABALLOS DE PASO, DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2004, HASTA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL EMITA PRONUNCIAMIENTO MEDIANTE UNA SENTENCIA FIRME EN LOS EXP N°0510-2013-0-1706-JR-CI-07, SOBRE NULIDAD DE ACTO JURÍDICO N° 1688-2021-01-1706-JR-CI-05, SOBRE OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PUBLICA.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 182-2023-MDP/GM

- DECLARAR PROCEDENTE, lo solicitado por Karina del Pilar Castaneda Montenegro identificada con DNI N°16775856 en representación de Pacifico Constructora e Inmobiliaria S.R.L, quien solicita INDEPENDIZACION DE PREDIO del predio signado como LOTE 3, inscrito en la PE. Nº 02026661 de la Zona Registral NºII - Sede Chiclayo, solicitado mediante expediente Nº4121-2023 de fecha 16 de marzo del 2023, en virtud a los argumentos y dispositivos legales expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 181-2023-MDP/GM

DECLARAR PROCEDENTE, lo solicitado por OLGA LOCONI MONJE, SEGUNDO VALENTIN LOCONI MONJE e IRIS VIOLETA LOCONI MONJE, quien solicita SUBDIVISION DE PREDIO URBANO, del predio signado como Predio Remanente Sublote 01B Sector Carretera Chiclayo Pimentel, inscrito en la PE. Nº 11382212 de la Zona Registral NºII - Sede Chiclayo, solicitado mediante registro Sisgedo Nº 1919-0 de fecha 27 de octubre del 2023, en virtud a los argumentos y dispositivos legales expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 180-2023-MDP/GM

DECLARAR PROCEDENTE, lo solicitado por PERCY FELIMON ARTEAGA GUEVARA y BRIGIDA YOLANDA VASQUEZ PERALTA, quien solicita SUBDIVISION DE PREDIO URBANO del predio signado como Lote acumulado Av. Los Eucaliptos Mz. L Lote 36-37 Urb. La Pradera II Etapa, inscrito en la PE. Nº 11444085 de la Zona Registral NºII - Sede Chiclayo, solicitado mediante expediente expediente Nº10010-2023 de fecha 11 de julio del 2023, en virtud a los argumentos y dispositivos legales expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 180-2023-MDP/GM

Declarar procedente el adicional de Obra N° 05 por el monto de S/ 71,585.25 (Setenta y un Mil Quinientos Ochenta y Cinco con 25/100 soles) inc. IGV, una incidencia del 0.546%; respecto de la Obra: "Mejoramiento y ampliación de los servicios de educación primario de la Institución educativa publica N° 10005 - Santa Rosa de Lima en la localidad de Pimentel, Distrito de Pimentel-Chiclayo-Lambayeque" -CUI N° 2311612, conforme a los argumentos y dispositivos legales expuestos en la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 179-2023-MDP/GM

DECLARAR PROCEDENTE, lo solicitado por MANUELA ROXANA PRADA ESQUERRE, quien solicita INDEPENDIZACION DE PREDIO RUSTICO del predio signado como INSCRIPCION DE SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES CN9244804/CE619581 UBIC. RUR. VALLE CHANCAY /SECTOR LAGUNAS Y PANTANOS/PREDIO LAS MERCEDES COD.PRED.7_6159240_099576 UC. 099576, inscrito en la PE. Nº 11067156 de la Zona Registral NºII - Sede Chiclayo, solicitado mediante expediente Nº12222-2023 de fecha 21 de agosto del 2023, en virtud a los argumentos y dispositivos legales expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 179-2023-MDP/GM

Aprobar la programación PERT-CPM, cronograma Gantt y cronograma valorizado de obra, respecto a la obra:" Mejoramiento de los servicios de educación primaria de la institución educativa 10014-San Martin de Porres en la ciudad de Pimentel, Distrito de Pimentel-Chiclayo-Lambayeque" con CUI N° 2151282, presentado mediante carta N° 089-2023 consultoría Acuña Vega/Pimentel/Caat-rl (Exp.N° 13910-2023) de fecha 19 de septiembre de 2023, en virtud a los argumentos y dispositivos legales expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 178-2023-MDP/GM

DECLARAR PROCEDENTE lo solicitado por Esther Elizabeth Acuña Rosales, quien solicita ACLARACIÓN de la Resolución de Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura Nº062-2023-MDP/GDTI de fecha 21 de junio del 2023.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 178-2023-MDP/GM

Declarar procedente lo solicitado por el administrado Luis Adelmo Ontaneda Correa, identificado con DNI N° 16723871, respecto al acogimiento al silencio administrativo positivo, contra el recurso de apelación contenido en el expediente N° 2206 de fecha 08 de febrero de 2023, contra la carta N° 037-2023-MDP/GDTI/PLCC de fecha 02 de febrero de 2023, por las razones expuestas en el considerando de la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 177-2023-MDP/GM

Conformar el comité de recepción de la actividad de intervención inmediata-AII-51 "Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de malecón norte del balneario de Pimentel en la localidad de Pimentel, Distrito de Pimentel-Provincia de Chiclayo-Departamento de Lambayeque", convenio N° 39-0023-AII-51, en merito al numeral 3.1 del artículo 3° de la Resolución Directoral N° 028-2022-TP/DE.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 176-2023-MDP/GM

Declarar improcedente lo solicitado por el administrado Daniel Samillan Rodríguez, en representación del señor José Luis Diaz Falla, respecto del silencio administrativo positivo, respecto al procedimiento administrativo contenido en el expediente N° 4711 de fecha 28 de marzo de 2023, por las razones expuestas en los considerando de la presente.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 175-2023-MDP/GM

Aprobar la reducción de la presentación correspondiente a: remociones de construcciones de plan de contingencia, al contrato de ejecución de obra N° 010-2021-MDP/GM, por el monto de S/ 33,115.72 (Treinta y tres mil ciento quince con 72/100 soles) INC.IGV.monto que equivale al 0.24% del monto del contrario, amparado en el Art. 157 del Decreto Supremo N° 344-2018-EF- reglamento de la ley de contrataciones, concordante con el Art. 34 del Decreto Legislativo N° 1444-Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225, ley de contrataciones del estado, respecto a la obra: "Mejoramiento de los servicios de educación primaria de la institución educativa 10014-San Martin de Porres en la ciudad de Pimentel, Distrito de Pimentel-Chiclayo-Lambayeque" con CUI N° 2151282, en virtud a los argumentos y dispositivos legales expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 174-2023-MDP/GM

Aprobar la reducción de la prestación N° 02, correspondiente a las partidas 03.06.01.03: microcemento color gris claro y 03.06.02.05 Microcemento color gris oscuro H=0.30M y H=0.50M, que no han sido ejecutadas de la especialidad 03. Arquitectura, señalización y evacuación; por un monto que asciende a S/ 4,769.27 (Cuatro mil setecientos sesenta y nueve con 27/100 soles) INC.IGV; el cual equivale al ...

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 173-2023-MDP/GM

Acumular el expediente N° 13565 al expediente N° 9845, de conformidad con el artículo 160° del tuo de la ley N° 27444-ley del procedimiento administrativo general, al haber conexión sobre la pretensión del administrado Héctor Gabino García Neyra.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 170-2023-MDP/GM

Declarar procedente en parte el recurso de apelacion, interpuesto por el Sr. Jose Manuel Galan Llontop y la Sra. Liliana Fernandez Seclen contra la resolucion de Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura N° 109-2023-MDP/GDTI de fecha 31 de Julio de 2023, por los fundamentos expuestos en la presente resolucion.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 170-2023-MDP/GM

Declarar procedente en parte el recurso de apelacion, interpuesto por el Sr. Jose Manuel Galan Llontop y la Sra. Liliana Fernandez Seclen contra la resolucion de Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura N° 109-2023-MDP/GDTI de fecha 31 de Julio de 2023, por los fundamentos expuestos en la presente resolucion.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 168-2023-MDP/GM

Conformar el comité de recepción de la Obra "Mejoramiento de los servicios de educación primaria de la institución educativa N° 10014 - San Martin de Porres en la ciudad de Pimentel, Distrito de Pimentel, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque" con CUI 2151282.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 167-2023-MDP/GM

Declarar procedente el adicional de Obra N° 04 por el monto de S/ 1,898.90 (Un Mil Ochocientos Noventa y Ocho con 90/100 Soles) inc. IGV, una incidencia del 0.015%; y Deductivo Vinculante N° 04 de la Obra por el monto de S/ 6,803.86 (Seis Mil Ochocientos Tres con 86/100 Soles) inc.IGV con una incidencia del 0,052%; del cual resulta un monto de S/ 4,904.96 (Cuatro Mil Novecientos Cuatro con 96/100 Soles) inc.IGV con una incidencia del- 0.037% del monto del contrato, respecto de la Obra: "Mejoramiento y ampliación de los servicios de educación primario de la institución educativa publica N° 10005-Santa Rosa de Lima en la localidad de Pimentel, Distrito de Pimentel-Chiclayo-Lambayeque"-CUI N° 2311612, conforme a los argumentos y dispositivos legales expuestos en la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 166-2023-MDP/GM

Declarar procedente lo solicitado por el Administrado Miguel Ángel Lora Maldonado identificado con DNI N° 09458639, debidamente representado por su hermana la Sra. Esmeralda Lora Maldonado, identificada con DNI N° 07884501, sobre el trámite de devolución de dinero, debiendo restituirle por concepto de impuesto predial y arbitrios Municipales correspondiente a los años fiscales 2022 y 2023 el monto de S/ 1,160.15 soles, en merito a los considerandos expuestos en la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 165-2023-MDP/GM

Declarar improcedente, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 05 por un total de 21 (veintiún) días calendario, referente a la ejecución de la obra: "Mejoramiento de los servicios de educación primaria de la institución educativa 10014 - San Martin de Porres en la ciudad de Pimentel, Distrito de Pimentel - Chiclayo - Lambayeque" con CUI N° 2151282, remitida a la Entidad mediante Carta N° 088-2023 CONSULTARIA ACUÑA VEGA/PIMENTEL/CAAT-RL (Exp. N° 13496-2023) de fecha 12 de septiembre del 2023, en virtud a los argumentos y dispositivos legales expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 164-2023-MDP/GM

Rectificar el error material, contenido en la Resolución de Gerencia Municipal N° 0157-2023-MDP/GM, de fecha 07 de agosto del 2023.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 162-2023-MDP/GM

Aprobar el expediente de contratación para el procedimiento de selección: comparación de precios N° 01-2023-MDP/OEC-1 para adquisición de 765 paquetes de bolsas de plástico para el cumplimiento del compromiso N° 03 "Implementación de un sistema integrado de manejo de Residuos Sólidos Sostenibles" con un valor estimado de S/ 71,527.50 (Setenta y un mil quinientos veintisiete con 50/100 soles), en merito a los fundamentos Técnicos expuestos en el Informe N° 1055-2023-MDP/OA, emitido por el Jefe de la Oficina de Abastecimiento.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 162-2023-MDP/GM

Aprobar el expediente de contratación para el procedimiento de selección: comparación de precios N° 01-2023-MDP/OEC-1 para adquisición de 765 paquetes de bolsas de plástico para el cumplimiento del compromiso N° 03 "Implementación de un sistema integrado de manejo de Residuos Sólidos Sostenibles" con un valor estimado de S/ 71,527.50 (Setenta y un mil quinientos veintisiete con 50/100 soles), en merito a los fundamentos Técnicos expuestos en el Informe N° 1055-2023-MDP/OA, emitido por el Jefe de la Oficina de Abastecimiento.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 161-2023-MDP/GM

Rectificar el error material, contenido en la Resolución de Gerencia Municipal N° 0152-2023-MDP/GM, de fecha 01 de septiembre del 2023.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 160-2023-MDP/GM

Conformar, el comité de recepción de la obra "Reparación de obras exteriores; en el (LA) calles Miguel Grau cuadras 01-04 Torres Paz cuadras 01-06 Chiclayo cuadras 02-08 José Quiñones cuadras 02-08 Buenos Aires cuadras 04,05 Francisco Bolognesi cuadra 08 José Balta cuadras 05,06,07,08 Lima cuadras 05,06,07, 08 del Centro Urbano del Distrito de Pimentel, Provincia Chiclayo, Departamento de Lambayeque", con CUI N° 2454354, en merito a lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto Supremo N° 148-*2019-PCM-Decreto Supremo que modifica el reglamento del procedimiento de contratación publica especial para la reconstrucción con cambios, quedando integrado conforme lo indicado por la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, mediante Informe N° 347-2023-MDP-GDTI/JFLCA.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 159-2023-MDP/GM

Rectificar el error material, contenido en el contrato de ejecución de obra N° 010-2021-MDP/GM.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 158-2023-MDP/GM

Declarar procedente el recurso de apelación interpuesto por la Sra. María Rosario Nava de Arauco y el Sr. Bonifacio Víctor Arauco Ibarra, contra la decisión Administrativa contenida en la resolución de Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura N° 097-2023-MDP/GDTI de fecha 20 de julio de 2023, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 153-2023-MDP/GM

Declarar procedente lo solicitado por la administrada Vilma Cotrina menor identificada con DNI N° 80197633, sobre el trámite de devolución de dinero, debiendo restituirle por concepto de impuesto predial y arbitrios municipales correspondiente a los años fiscales 2017,2018,2019,2020,2021,2022 y 2023 el monto de S/ 1,324.70 soles, en merito a los considerandos expuestos en la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 152-2023-MDP/GM

Declarar procedente el adicional de obra N° 03 por el monto de S/ 26,749.56 (Veintiséis mil setecientos cuarenta y nueve con 56/100 soles) INC. IGV, una incidencia del 0.20% y deductivo vinculante N° 03 de la obra por el monto de S/ 48,438.61 (Cuarenta y ocho mil cuatrocientos treinta y ocho con 61/100 soles) INC.IGV con una incidencia del 0.37%; del cual resulta un monto de S/ 21,689.05 (Veintiún mil seiscientos ochenta y nueve con 05/100 soles) INC. IGV con una incidencia del 0.17% del monto del contrato, respecto de la obra "Mejoramiento y ampliación de los servicios de educación primario de la institución educativa publica N° 10005 - Santa Rosa de lima en la localidad de Pimentel, Distrito de Pimentel - Chiclayo - Lambayeque" CUI N° 2311612, conforme a los argumentos y dispositivos legales expuestos en la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 151-2023-MDP/GM

Aprobar la solicitud de Ampliación de Plazo N° 03 de la Obra: "Mejoramiento de los servicios de educación primaria de la institución educativa 10014-San Martin de porres en la ciudad de Pimentel, Distrito de Pimentel - Chiclayo - Lambayeque" con CUI N° 2151282, por un total de 07 (siete) días calendarios, computable desde el día 09 de agosto de 2023, teniendo como nueva fecha de termino de obra el día 15 de agosto del 2023, por la causal amparada en el art. 197 inc. b) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, remitida a la Entidad mediante Carta N° 082-2023-CONSULTORIAACUÑAVEGA/PIMENTEL/CAAT-RL (Exp. N° 11915-2023) de fecha 15 de agosto del 2023, conforme se ha expuesto y sustentado en la parte considerativa de la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 150-2023-MDP/GM

Declarar procedente el Adicional de Obra N° 03 por el monto de S/ 89,563.18 (Ochenta y Nueve Mil Quinientos Sesenta y Tres con 18/100 Soles) inc. IGV, una incidencia del 0.65% y Deductivo Vinculante N° 03 de la Obra por el monto de S/ 119,667.93 (Ciento Diecinueve Mil Seiscientos Sesenta y Siete con 93/100 Soles) inc. IGV con una incidencia del 0.87%; del cual resulta un monto de S/ 30,104.75 (Treinta Mil Ciento Cuatro con 75/100 Soles) inc. IGV con una incidencia del -0.22 % del monto del contrato de obra a favor de la Entidad, respecto de la Obra: "Mejoramiento de los servicios de educación primaria de la institución educativa 10014 - San Martin de Porres en la ciudad de Pimentel, Distrito de Pimentel - Chiclayo Lambayeque" con CUI N° 2151282, conforme a los cuadros expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 149-2023-MDP/GM

Declarar procedente el Adicional de Obra N° 07 por el monto de S/ 3,356.26 (Tres mil trescientos cincuenta y seis con 26/100 soles) incl. I.G.V. y Deductivo Vinculante N° 03 de la Obra por el monto de S/ 3,356.26 (Tres mil trescientos cincuenta y seis con 26/100), el cual resulta una incidencia de 0.00% del monto del contrato de la obra: “reparación de obras exteriores; en el (LA) calles Miguel Grau cuadras 01 - 04 Torres Paz cuadras 01 - 06 Chiclayo cuadras 02 - 08 José Quiñones cuadras 02 - 08 Buenos Aires cuadras 04, 05 Francisco Bolognesi cuadra 08 José Balta cuadras 05,06,07,08 Lima cuadras 05,06,07,08 del Centro Urbano del Distrito de Pimentel, Provincia Chiclayo, Departamento" - CUI N° 2454354.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 147-2023-MDP/GM

Declarar infundado el recurso de apelacion interpuesto por el Sr.Santos Vidaurre Larios, identificado con DNI N° 16497739, contra la decision Administrativa contenida en la Resolucion de Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura N° 077-2023-MDP/GDTI de fecha 30 de junio de 2023, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 146-2023-MDP/GM

Declarar infundado el recurso de apelacion interpuesto por el Sr.Santos Vidaurre Larios, identificado con DNI N° 16497739, contra la decision Administrativa contenida en la Resolucion de Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura N° 077-2023-MDP/GDTI de fecha 30 de junio de 2023, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 145-2023-MDP/GM

Declarar improcedente la solicitud de ampliación de plazo parcial N° 02 por un total de 30 (Treinta) días calendario, referente a la obra: "Mejoramiento del servicios de educación primaria de la institución educativa publica N° 10014 - San Martin de porres en la ciudad de Pimentel, Distrito de Pimentel - Provincia de Chiclayo Departamento de Lambayeque" con CUI N° 2151282, remitida a la entidad a la entidad mediante CARTA N° 074-2023-CONSULTORIAACUÑAVEGA/PIMENTEL/CAAT-RL (EXP. N° 10804- 2023) de fecha 26 de julio del 2023, en virtud a los argumentos y dispositivos legales expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 143-2023-MDP/GM

Declarar improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por el Gerente de Juan Guerrero distribuciones E.I.R.L, el Sr. Juan A. Guerrero Picón, contra la resolución de Gerencia Municipal N° 017-2023-MDP/GM de fecha 20 de junio de 2023, en virtud a los fundamentos facticos y jurídicos expuestos en la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 142-2023-MDP/GM

Aprobar, la solicitud de ampliación de plazo n° 01por un total de cinco (5) dias calendarios, referente a la obra, "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación Primario de la Institución Educativa 10005- Santa Rosa de Lima en la localidad de Pimentel - Chiclayo - Lambayeque, con codigo unico de inverciones N° 2311612, a favor de CONSORCIO KIBECo

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 137-2023-MDP/GM

Conforme el comité de recepcion de la actividad de intervencion inmediata - AII-43 "Limpieza, Mantenimiento y Acondicionamiento en la trocha carrozable de acceso al Sector San Isidro en la localidad de Pimentel, Distrito de Pimentel, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque", convenio N° 39-0056-ALL-43, en merito al numeral 3.1 del articulo 3° de la Resolucion Directoral N° 028-2022-TP/DE.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 136-2023-MDP/GM

Designar con eficacia anticipada al 18 de julio del 2023 al ING. Jose Felix Leonardo Cruz Arrieta en su calidad de Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura, como presidente de la comision Tecnica de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, de conformidad con el Decreto Supremo N° 029-2019-vivienda, que aprueba el reglamento de licencias de Habilitacion Urbana y Licencias de Edificacion.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 135-2023-MDP/GM

Declarar procedente, el Adicional de Obra N° 02 por el monto de S/ 12,091.25 (doce mil noventa y uno con 25/100 soles) inc. IGV y deductivo vinculante N° 02 de la Obra por el monto de S/ 27,305.92 (veintisiete mil trescientos cinco con 92/100 soles) inc. IGV y una incidencia de - 0.11%, respecto de la obra: "Mejoramiento de los servicios de educacion primaria de I.E.10014 San Martin de Porres en la Ciudad de Pimentel - Distrito de Pimentel - Chiclayo - Lambayeque - CUI N° 21551282", conforme a los argumentos y dispositivos legales expuestos en la presente resolucion, conforme a los cuadros expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 134-2023-MDP/GM

Aprobar el código de conducta participativa de los servidores de la Municipalidad Distrital de Pimentel, el mismo que consta de ocho (08) folios y forma parte de la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 133-2023-MDP/GM

Conformar el comité de recepcion de la obra "Ampliacion del sistema de alcantarillado en el sector la Joyita II. Distrito de Pimentel, provincia de chiclayo, Departamento de Lambayeque", CUI N° 2460657.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 132-2023-MDP/GM

Declarar procedente lo solicitado por el representante legal de Acuña Vega consultores y ejecutores E.I.R.L, el Arq. Carlos Antonio Acuña Torres, sobre la sustitución del profesional supervisor de obra, el Ing. Ademir Agustín Vega Figueroa, identificado con DNI N° 16616835, con cip N° 36636, siendo reemplazo por el Arq. Roder Rafael Ernesto Calle Gonzales, identificado con DNI N° 40975019, con registro Cap. N° 9567, de la obra "Mejoramiento de los Servicios de Educación Primaria en la Institución Educativa N° 10014-San Martin de porres en la Ciudad de Pimentel, Distrito de Pimentel, Chiclayo-Lambayeque" Cui N° 2151282, en merito a lo dispuesto en el artículo 190° del reglamento de la Ley de contrataciones del estado aprobado mediante decreto supremo N°377-2019-EF.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 131-2023-MDP/GM

Aprobar la solicitud de Ampliación de Plazo N° 18 por un total de 53 (cincuenta y tres) días calendario, referente a la obra: "Reparación de obras exteriores en el (LA) calles Miguel Grau Cuadras 01-04, Torres Paz Cuadras 01,06 Chiclayo Cuadras 02-08, José Quiñones Cuadra 02-08 Buenos Aires Cuadra 04,05 Francisco Bolognesi Cuadra 08, José Balta Cuadra 05,06 07 y 08, Lima Cuadra 05,06,07 y 08 del Centro Urbano del Distrito de Pimentel"- CUI 2454354, a favor de Consorcio Construyendo Pimentel, en virtud a los argumentos y dispositivos legales expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 130-2023-MDP/GM

Designar al órgano encargado de las contrataciones (OEC) de la Municipalidad Distrital de Pimentel como responsable para llevar a cabo el procedimiento de selección: Adjudicación simplificada N° 002-2023-MDP/OEC-1, para el "Mejoramiento de vías rurales en el Distrito de Pimentel", con un valor estimado de S/ 341,500.00 Soles (Trescientos Cuarenta y Un Mil Quinientos con 00/100 Soles).

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 129-2023-MDP/GM

Aprobar la reducción de las prestaciones del contrato N° 203-2023-MDP/GM de fecha 16-03-2023, para la adquisición de combustibles para las unidades móviles de la Municipalidad Distrital de Pimentel año 2023, por el monto de S/ 367,109.49 (Trescientos sesenta y siete mil ciento nueve con 49/100 soles), monto que representa el 25% del contrato original (S/ 1'468,437.96 soles), de conformidad con el numeral 34.3 del artículo 34° de la Ley de Contrataciones del Estado, y el numeral 157.2 del artículo 157° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 128-2023-MDP/GM

Conforme el comité de recepcion de la actividad de intervencion inmediata -AII-43 "Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de malecon N° 01 del balneario de pimentel, en la localidad de pimentel, Distrito de Pimentel, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque", convenio N° 39-0055-AII-43, en merito al numeral 3.1 del articulo 3° de la Resolucion Directoral N° 028-2022-TP/DE.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 127-2023-MDP/GM

Declarar procedente en parte lo solicitado por el Administrado Yoel Carrasco Torres, sobre el trámite de devolución de dinero, debiendo restituirle por concepto de impuesto predial ejercicios fiscales 2019, 2020,2021 y 2022, y arbitrios municipales de los ejercicios fiscales 2018,2019,2020,2021,2022, por el monto de S/ 825.41 Soles, en merito a los considerandos expuestos en la presente Resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 126-2023-MDP/GM

Aceptar la renuncia voluntaria del servidor cas Juan Francisco Huamanchumo Echeandía, con eficacia retroactiva al 04 de abril del 2023, en el cargo que venía ocupando como técnico legal de la defensoría de la mujer y el niño - demuna, de la Municipalidad Distrital de Pimentel, en merito a los considerandos facticos y jurídicos expuestos en los considerandos de la presente resolución, exonerándole del plazo de ley para su presentación.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 125-2023-MDP/GM

Reconformar el comité de selección que estará a cargo del procedimiento de Selección de Licitación Publica N° 001-2023-MDP/CS "Mejoramiento de la capacidad operativa del Pool de Maquinarias en la Municipalidad Distrital de Pimentel, Distrito de Pimentel, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque".

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 123-2023-MDP/GM

Aprobar, el expediente de contratación del procedimiento de selección adjudicación simplificada N° 002-2023-MDP/CS-1, para el "Mejoramiento de vías rurales en el Distrito de Pimentel", por el valor de S/ 341,500.00 (Trescientos Cuarenta y Uno Mil Quinientos con 00/100 Soles).

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 122-2023-MDP/GM

Aprobar los: "Lineamientos para conformar unidades funcionales en órganos o unidades de organización en la Municipalidad Distrital de Pimentel".

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 121-2023-MDP/GM

Aprobar la directiva N° 0001-2023-MDP/OGGRH denominada: "Lineamientos que regulan la realización de prácticas pre-profesionales, profesionales, voluntariado y pasantía en la Municipalidad Distrital de Pimentel" en merito a los fundamentos facticos y jurídicos expuestos en el presente informe.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 120-2023-MDP/GM

Designar a partir de la fecha de emisión de la presente resolución, al profesional, Ing. Civil Víctor Hugo Bonilla Gonzales con Reg. Cip N° 166935, en calidad de inspector de obra respecto a la obra: “Reparación de obras exteriores; en el (LA) Calles Miguel Grau cuadras 01-04 Torres Paz cuadras 01-06- Chiclayo Cuadras 02-08 Jose Quiñones Cuadras 02-08 Buenos Aires Cuadras 04. 05 Francisco Bolognesi Cuadra 08 Jose Balta Cuadras 05,06,07,08 Lima Cuadras 05,06,07,08 del centro urbano del Distrito de Pimentel, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque"-CUI N° 2454354, en virtud a los argumentos y dispositivos legales expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 118-2023-MDP/GM

Aprobar la tercera modificacion del plan anual de contrataciones (PAC) 2023 de la Municipalidad Distrital de Pimentel .

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 117-2023-MDP/GM

Rectificar el error material, contenido en la Resolucion de Gerencia Municipal N° 088-2023-MDP/GM, de fecha 31 de mayo del 2023.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 116-2023-MDP/GM

Declarar procedente, lo solicitado por el representante común del consorcio construyendo Pimentel, el Ing. Rómulo A. Fernández Gutiérrez, y en consecuencia aprobar la sustitución del profesional residente de obra, El Ing. José Manuel Reyes Diaz, con CIP N°187654, siendo reemplazo por el Ing. Percy David Gonzales Vera, con CIP N° 118198, respecto a la Obra "Reparacion de obras exteriores en el (la) calles Miguel Grau cuadras 01-04 Torres Paz cuadras 01-06 chiclayo cuadras 02-08 Jose Quiñones cuadras 02-08 Buenos Aires cuadras 04,05 Francisco Bolognesi cuadra 08 Jose Balta cuadras 05,06,07,08 lima cuadras 05,06,07,08 del Centro Urbano del Distrito de Pimentel, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque", CUI N° 2454354, conforme el Articulo 81° del Decreto Supremo N° 148-2019-PCM donde se modifica el reglamento del procedimiento de contratacion Publica Especial para la reconstruccion con cambios, aprobado mediante decreto supremo N° 071-2018-PCM.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 114-2023-MDP/GM

Declarar procedente el Adicional de Obra N° 01 por el monto de S/ 15,052.62 (Quince mil cincuenta y dos con 62/100 soles) inc. IGV y una incidencia de 0.11 % y deductivo vinculante N° 01 de la Obra por el monto de S/20, 744.16 (veinte mil setecientos cuarenta y cuatro con 16/100 soles) inc. IGV y una incidencia de 0.16%, respecto de la Obra: "Mejoramiento y ampliación de los servicios de educación primario de la institución educativa publica N° 10005 - Santa Rosa de lima en la Localidad de Pimentel, Distrito de Pimentel-Chiclayo-Lambayeque" - CUI N° 2311612, conforme a los argumentos y dispositivos legales expuestos en la presente resolución, conforme a los cuadros expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 113-2023-MDP/GM

Aprobar las bases Administrativas del procedimiento de selección: Licitación Publica N° 01-2023-MDP/CS-1 para la adquisición de maquinaria para el PIP: "Mejoramiento de la capacidad operativa del pool de maquinarias en la Municipalidad de Distrital de Pimentel - Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque" con CUI N°2561833 - I Etapa.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 112-2023-MDP/GM

Aplicar Automáticamente al proveedor General Gadgets SRL, la penalidad por la causal de retraso injustificado de cuatro (04) días calendarios en la entrega de dos equipos para aire acondicionado tipo domestico de 1800 BTU Tipo Split pared-LG y una puerta corrediza con marco de aluminio de 85cm x 2.40m, por el importe de S/905.00 (Novecientos Cinco con 00/100 Soles), deducido de la Orden de compra N° 000031-2023, conforme el cálculo realizado por el Jefe de la Oficina de Abastecimiento mediante Informe N° 547-2023-MDP/OA, en merito al artículo 161° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 111-2023-MDP/GM

Declarar Improcedente, el Recurso de Reconsideracion interpuesto por la Gerente General de la Procesadora INDURLAC EIRL, Sra. Diana M. Torres Elera, contra la Resolucion de Gerencia Municipal N° 0049-2023-MDP/GM, en merito a los fundamentos facticos expuestos en el presente informe y por no encontrarse acorde con lo establecido en el numeral 45.1 del articulo 45° de la Ley N°30225 y el numeral 166.3 del articulo 166° del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 109-2023-MDP/GM

Aplicar Automáticamente la penalidad a la Empresa Contratista Acuña Vega Consultores EIRL, por el importe de S /9,900.00 (Nueve Mil Novecientos con 00/100 Soles), incluido IGV, lo que representa el 1.594% del monto contractual, por haber incurrido en incumplir la cláusula decima tercera numeral 2 del contrato de consultoría de obra N° 001-2022-MDP/GM de fecha 02-12-2022, y conforme la liquidación efectuada por el jefe de la Oficina de Abastecimiento, mediante informe N° 648-2023-MDP/OA de fecha 12 de junio de 2023.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 108-2023-MDP/GM

Aplicar Automáticamente la penalidad al Contratista Consorcio Kibeco, por el importe de S/ 19,675.44 (Diecinueve Mil Seiscientos Setenta y Cinco con 44/100 Soles), incluido IGV, por haber incurrido en incumplir la cláusula decima quinta, numeral 5, en el literal E) del contrato de ejecución de obra N°009-2021-MDP/GM de fecha 30 de diciembre de 2021, cuyo calculo se aplicara conforme a la liquidación efectuada por el jefe de la Oficina de Abastecimiento, mediante Informe N°236-2023-MDP/OA de fecha 14 de mayo de 2023.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 107-2023-MDP/GM

Aplicar automáticamente al proveedor Juan Guerrero Distribuciones Eirl, la penalidad por la causal de retraso injustificado de doce (12) días calendarios, para la "adquisición de Alimentos para el Programa Vaso de leche-ítem I-Leche evaporada entera x410 gr para abastecer los meses de marzo a diciembre de 2023, por el importe de S/ 1,148.55 (Un Mil Ciento Cuarenta y Ocho con 55/100 Soles), conforme el calculo realizado por el Jefe de la Oficina de Abastecimiento mediante informe N° 543-2023-MDP/OA, en merito al articulo 161° del reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, Ley N° 30225, aprobado con Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 106-2023-MDP/GM

Declarar improcedente lo solicitado por el administrado Juan Noe Cornejo Chinguel sobre reubicación de predio, recaído en el Expediente N° 5770 de fecha 21 de Abril de 2023, debido a que no se ha podido determinar fehacientemente la ubicación de dicho predio, al no contar con base grafica, en merito a los considerandos expuestos en el presente informe.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 105-2023-MDP/GM

Reconocer y otorgar la liquidación de beneficios sociales de la Ex trabajadora Municipal María Himelda Cumpa Correa Vda, de Bustamante, quien laboro en la entidad bajo el regimen en la actividad privada del D.L. N° 728; por única vez el pago por concepto de beneficios sociales correspondiente al periodo computable del 04-04-2019 al 02-03-2023, el monto de S/ 8.551.71 (Ocho Mil Quinientos Cincuenta y uno con 71/100 Soles).

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 104-2023-MDP/GM

Declarar Procedente lo solicitado por el administrado Jorge Lapoint Torres, en merito al expediente N° 7913-2022 de fecha 18 de Julio del 2022, sobre la nulidad de la Resolución N° 175-2022-MDP/GIDUR.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 103-2023-MDP/GM

Reconocer y otorgar la liquidación de beneficios sociales del ex trabajador Municipal Guillermo Antero Oliden Ayala, quien laboro en la entidad bajo el régimen del D.L. N° 276; por única vez el pago por concepto de beneficios sociales correspondiente al periodo computable del 02-03-2012 al 26-01-2023, el monto de S/. 2814.12 (Dos mil ochocientos catorce con 12/100 soles) de acuerdo a los considerandos expuestos en la presente resolución, dejando a salvo su derecho de interponer los recursos impugnatorios que contempla la ley de Procedimientos Administrativo General-Ley 27444.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 102-2023-MDP/GM

Aplicar Automáticamente la penalidad al contratista consorcio ejecutor san Martín, por el importe de S/41,391.26 (Cuarenta y Un Mil Trescientos Noventa y Uno con 26/100 Soles), incluido IGV, lo que representa el 0.2999% del monto contractual, por haber incurrido en incumplir la cláusula decima quinta, numeral 5, en el literal A) del contrato de ejecución de obra N°010-2021-MDP/GM de fecha 30 de diciembre de 2021, y conforme la liquidación efectuada por el Jefe de la Oficina de Abastecimiento, mediante Informe N° 467-2023-MDP/OA de fecha 09 de mayo de 2023.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 101-2023-MDP/GM

Aplicar Automáticamente la Penalidad al contratista Consorcio kibeco, por el importe de S/ 59,026.32 (Cincuenta y nueve mil veintiséis con 32/100 soles), incluido IGV, lo que representa el 0.4499% del monto contractual, Por haber incurrido en incumplir la cláusula decima quinta, numeral 5, en el literal a) del contrato de ejecución de obra N° 009-2021-MDP/GM de fecha 30 de diciembre de 2021, y conforme la liquidación efectuada por el Jefe de la Oficina de Abastecimiento, mediante Informe N° 454-2023-MDP/OA de fecha 05 de mayo de 2023.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 100-2023-MDP/GM

Incorporar, en vías de regularización en la planilla única de trabajadores de la Municipalidad Distrital de Pimentel, bajo el régimen de la Actividad Privada - Decreto Legislativo N° 728, a la servidora Loconi Isique Esther Janina, según resolución número cuatro, de fecha veinticinco de noviembre del año dos mil veintidós, recaída en el Exp. N° 00370-2022 - 0 - 1706-JR-LA-01, seguido por el primer Juzgado Laboral.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 099-2023-MDP/GM

Reconocer y otorgar por única vez el pago de vacaciones truncas de la CPC. Luz María del Rosario Muñoz Zeña, contratada bajo el Decreto Legislativo N° 1057-Cas Confianza, correspondiente al periodo computable del 09 de enero del 2023 al 28 de abril del 2023, siendo el monto a abonar de S/ 1.359.13 (mil trescientos cincuenta y nueve con 13/100 soles) de conformidad con los considerandos expuestos en la presente Resolución, dejando a salvo su derecho de interponer los recursos impugnatorios que contempla la Ley de Procedimientos Administrativo General - Ley 27444.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 098-2023-MDP/GM

Declarar procedente el adicional de Obra N° 02 por el monto de S/ 23,003.07 (Veintitrés mil tres con 07/100 soles), incl. IGV. Respecto de la obra "Ampliación del sistema de alcantarillado en el Sector la Joyita II, Distrito de Pimentel-Provincia de Chiclayo-Departamento de Lambayeque- CUI N° 2460657" conforme a los argumentos y dispositivos legales expuestos en la Presente Resolución.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 097-2023-MDP/GM

Reconocer y otorgar la liquidacion de beneficios sociales de la ex trabajadora Municipal Martha Gertrudis Puicon vidal, quien laboro en la entidad bajo el Regimen de la Actividad Privada del D.L. N° 728; por única vez el pago por concepto de beneficios sociales correspondiente al periodo computable del 04-04-2019 al 02-03-2023, el monto de S/. 7,263.99 (Siete Mil Doscientos Sesenta y Tres con 99/100 Soles) sometido a descuentos por aportes la suma de S/. 7171.74 (Siete Mil Ciento Setenta y Uno con 74/100 Soles) de conformidad con los considerandos expuestos en la presente Resolución, dejando a salvo de la Beneficiaria su Derecho de interponer los Recursos Impugnatorios que contempla la ley de procedimientos Administrativo General-Ley 27444.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 096-2023-MDP/GM

Aplicar Automáticamente la penalidad al Contratista Consorcio Ejecutor San Martin, por el importe total de S/44,150.68 (Cuarenta y Cuatro Mil Ciento Cincuenta con 68/100 Soles), incluido IGV, lo que representa el 0.3199% del monto contractual, por haber incurrido en incumplir la cláusula decima quinta, numeral 5, en el literal A) y numeral 6 del contrato de ejecución de obra N° 010-2021-MDP/GM de fecha 30 de diciembre de 2021, y conforme la liquidación efectuada por el jefe de la Oficina de Abastecimiento, mediante Informe N°452-2023-MDP/OA de fecha 05 de mayo de 2023.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 096-2023-MDP/GM

Aplicar Automáticamente la penalidad al Contratista Consorcio Ejecutor San Martin, por el importe total de S/44,150.68 (Cuarenta y Cuatro Mil Ciento Cincuenta con 68/100 Soles), incluido IGV, lo que representa el 0.3199% del monto contractual, por haber incurrido en incumplir la cláusula decima quinta, numeral 5, en el literal A) y numeral 6 del contrato de ejecución de obra N° 010-2021-MDP/GM de fecha 30 de diciembre de 2021, y conforme la liquidación efectuada por el jefe de la Oficina de Abastecimiento, mediante Informe N°452-2023-MDP/OA de fecha 05 de mayo de 2023.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 094-2023-MDP/GM

Aplicar automáticamente al proveedor Tech Company AC SRL la penalidad por la causal de retraso injustificado de nueve (09) días calendarios en la entrega del bien de un Acumulador de Energía-Equipo de UPS 1KVA, por el importe de S/ 84.96 (Ochenta y Cuatro con 96/100 soles), deducido de la orden de compra N° 00000151-2023, conforme el cálculo realizado por el Jefe de la Oficina de Abastecimiento mediante informe N° 512-2023-MDP/OA, en merito al artículo 161° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N°30225.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 093-2023-MDP/GM

Aprobar la sustitución del especialista en seguridad, Ing. Sandra Yeraldini Martínez Huaylla con Cip N° 258586 siendo reemplazado por la Ing. Mónica María Marilú Horna Gil con Cip N° 255519, computable desde el 12 de mayo del 2023, respecto a la Obra: "Mejoramiento de los servicios de educación primaria de la institución educativa 10014 San Martin de porres en la ciudad de Pimentel, Distrito de Pimentel-Chiclayo, Lambayeque, con código único de inversiones N° 2451282, en virtud a los argumentos y dispositivos legales expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 091-2023-MDP/GM

Aprobar la sustitucion del especialista en Arquitectura, Arq. Luis Enrique Ibañez Chumacero con Reg. Cap N° 8824, siendo reemplazado por la Arq. Karen Lizeth Fernandez Rojas con Reg.Cap N° 24734, computable desde el 17 de mayo del 2023, respecto a la Obra: "Mejoramiento de los Servicios de Educación Primaria de la Institucion Educativa 10014 San Martin de Porres en la Ciudad de Pimentel, Distrito de Pimentel-Chiclayo, Lambayeque, con codigo unico de inversiones N° 2451282 en virtud a los argumentos y dispositivos legales expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 090-2023-MDP/GM

Declarar improcedente, lo solicitado por el administrado Fernando Raúl Neciosuop Calderón sobre la reubicación de predio, debido a que existe superposición en el bien, por ser conflicto de intereses particulares, y que la vía judicial es el medio correspondiente de dilucidar el conflicto surgido, conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 089-2023-MDP/GM

Conformar el comité de selección que estará a cargo del procedimiento de selección Licitación Publica N° 001-2023-MDP/CS "Mejoramiento de la capacidad operativa del pool de maquinarias en la Municipalidad de Pimentel, Distrito de Pimentel, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque", con CUI N° 2561833, I etapa, por el monto de S/ 2'066.116.82 (Dos millones sesenta y seis mil ciento dieciséis con 82/100 soles).

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 088-2023-MDP/GM

Aprobar la liquidacion de contrato de Obra - Contrato de Obra N° 005-2019/MDP-GM - de fecha 16 de agosto del 2019, de la Obra "Rehabilitacion de tramos de pistas y veredas en la calle Leoncio Prado, desde cuadra 05 hasta cuadra 01 del Distrito de Pimentel - Chiclayo - Lambayeque" , CUI 2422858, ejecutada por el contratista A + A contratistas Generales S.R.L, por el monto total de S/ 687,737.98 (Seiscientos Ochenta y Siete Mil Setecientos Treinta y Siete con 98/100 soles), incluido IGV.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 087-2023-MDP/GM

Aplicar automáticamente al proveedor Ventas y Servicios Generales Vela Guiop Ingenieros Sociedad Anónima Cerrada la penalidad por la causal de retraso injustificado de un (01) día calendario en la entrega del bien de un equipo para aire acondicionado tipo domestico de 24000 BTU tipo split pared-LG, por el importe de S/ 358.33 (Trescientos cincuenta y ocho con 33/100 soles), deducido de la orden de compra N°00000134-2023, conforme el cálculo realizado por el jefe de la Oficina de Abastecimiento mediante informe N° 548-2023-MDP/OA, en merito al artículo 161° del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N°30225.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 086-2023-MDP/A

Aplicar automáticamente la penalidad por mora al contratista Acuña Vega consultores y ejecutores EIRL, por el importe de S/2,475.00 (Dos mil cuatrocientos setenta y cinco con 00/100 soles), incluido IGV, lo que representa el 0.419% del monto contractual, por haber incurrido en informar hechos falsos que han perjudicado a la entidad, en cumplimiento a lo estipulado en la cláusula décimo tercera del contrato de consultoría de obra N° 002-2022-MDP/GM de fecha 22 de diciembre de 2022, y conforme la liquidación efectuada por el jefe de la Oficina de Abastecimiento, mediante informe N° 455-2023-MDP/OA de fecha 05 de mayo de 2023.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 086-2023-MDP/A

Aplicar automáticamente la penalidad por mora al contratista Acuña Vega consultores y ejecutores EIRL, por el importe de S/2,475.00 (Dos mil cuatrocientos setenta y cinco con 00/100 soles), incluido IGV, lo que representa el 0.419% del monto contractual, por haber incurrido en informar hechos falsos que han perjudicado a la entidad, en cumplimiento a lo estipulado en la cláusula décimo tercera del contrato de consultoría de obra N° 002-2022-MDP/GM de fecha 22 de diciembre de 2022, y conforme la liquidación efectuada por el jefe de la Oficina de Abastecimiento, mediante informe N° 455-2023-MDP/OA de fecha 05 de mayo de 2023.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 085-2023-MDP/GM

Aprobar el expediente de contratación del procedimiento de selección licitación publica N°001-2023-MDP/CS-1 para la adquisición del "Mejoramiento de capacidad operativa del pool de maquinarias en la Municipalidad Distrital De Pimentel, Distrito de Pimentel, provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque", con CUI Ni 2561833-I etapa, con un valor estimado de s/ 2'066,116.82 (Dos Millones Sesenta y Seis Ciento Dieciséis con 82/100 soles), en merito a los considerandos expuestos en el presente informe.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 085-2023-MDP/GM

Aprobar el expediente de contratación del procedimiento de selección licitación publica N°001-2023-MDP/CS-1 para la adquisición del "Mejoramiento de capacidad operativa del pool de maquinarias en la Municipalidad Distrital De Pimentel, Distrito de Pimentel, provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque", con CUI Ni 2561833-I etapa, con un valor estimado de s/ 2'066,116.82 (Dos Millones Sesenta y Seis Ciento Dieciséis con 82/100 soles), en merito a los considerandos expuestos en el presente informe.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 084-2023-MDP/GM

Declarar procedente, lo solicitado por la Abg. Rosa Elena Pizarro Piscoya, respecto al pago de beneficios sociales, correspondiente al periodo del 05 de noviembre de 2012 al 04 de diciembre del 2015, quien laboro en la entidad bajo el decreto legislativo 276, cuyo monto a cancelar es la suma total de S/ 5,886.00 (cinco mil ochocientos ochenta y seis con 00/100 soles).

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 084-2023-MDP/GM

Declarar procedente, lo solicitado por la Abg. Rosa Elena Pizarro Piscoya, respecto al pago de beneficios sociales, correspondiente al periodo del 05 de noviembre de 2012 al 04 de diciembre del 2015, quien la laboro en la entidad bajo el decreto legislativo 276, cuyo monto a cancelar es la suma total de S/5,886.00 (cinco mil ochocientos ochenta y seis con 00/100 soles).

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 084-2023-MDP/GM

Declarar improcedente, lo solicitado por la Administrada la Sra. Liliana de los Milagros Vílchez Diaz, recaído en el expediente 15110-2022, respecto al reconocimiento como trabajador Municipal contratado permanente en la Municipalidad Distrital de Pimentel, en merito a los considerandos expuestos en la presente.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 083-2023-MDP/GM

Reconocer el gasto generado al 31 de diciembre del año 2022, de la obligación pendiente de pago por la compra de 01 reloj biométrico para el local del Centro Turístico de la entidad, por el monto de S/ 1,090.32 (un mil noventa con 32/100), a favor del proveedor Qwantec Perú s.a.c, el mismo que cuenta con certificación de crédito presupuestario N° 001220, emitido por el Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 083-2023-MDP/GM

Reconocer el gasto generado al 31 de Diciembre del año 2022, de la obligación pendiente de pago por la compra de 01 Reloj Biométrico para el local del Centro Turístico de la Entidad, por el monto de S/ 1,090.32 (Un Mil Noventa con 32/100), a favor del proveedor Qwantec Perú S.A.C, el mismo que cuenta con certificación de crédito Presupuestario N° 001220, emitido por el Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 082-2023-MDP/GM

Reconocer el gasto generado al 31 de diciembre del año 2022, de la obligación pendiente de pago por servicio de publicación de Ordenanza Municipal N° 009-2022-MDP/A y Ordenanza N° 010-2022-MDP/A, por el monto de S/ 4,560.00 (cuatro mil quinientos sesenta con 00/100 soles), a favor del proveedor grupo la publica publicaciones s.a, el mismo que cuenta con certificación de crédito presupuestario N° 001565, emitido por el jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 081-2023-MDP/GM

Otorgar el pago de vacaciones truncas del ex Servidor Juan Carlos Montalvo Capuñay, quien laboro en la entidad bajo el régimen laboral del decreto legislativo N° 1057-Cas, por el periodo de 02 de enero hasta el 16 de febrero del año 2023, cuyo monto a cancelar es la suma de S/ 717.25 (Setecientos Diecisiete con Veinticinco 25/100), debiendo tomar en cuenta las deducciones de ley, de conformidad con el numeral 8.6 del artículo 8° del decreto supremo N°065-2011-PCM, el informe N° 0265-2023-MDP/OGGRH, emitido por el jefe de la Oficina General de Recursos Humanos y la certificación de crédito presupuestario N° 837.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 080-2023-MDP/GM

Aprobar la cancelación de la segunda ficha de actividad de registro en el portal seace, del procedimiento de selección: Adjudicación simplificada N°002-2022-MDP/CS-1 para la supervisión de la obra: Mejoramiento de los servicios de educación primaria de la Institución Educativa 10014 San Martin de porres en la Ciudad de Pimentel, Distrito de Pimentel - Chiclayo - Lambayeque , con CUI N° 2151282, a fin de poder registrar correctamente el otorgamiento de la buena pro y el contrato suscrito con el contratista Acuña Vega consultores y ejecutores Eirl, en merito a los considerandos expuestos en el presente informe.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 079-2023-MDP/GM

Aprobar la segunda modificatoria del plan anual de contrataciones (PAC) 2023 de la Municipalidad Distrital de Pimentel.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 078-2023-MDP/GM

Reconocer el gasto generado al 31 de diciembre del año 2022, de las obligaciones pendientes de pago por servicio para la reformulación del expediente técnico del proyecto "Mejoramiento del mini complejo deportivo Santiago Pérez Urdiales Pimentel del Distrito de Pimentel, Provincia de Chiclayo, Departamento Lambayeque", a favor del ING. Omar Baldera Querevalu, por el monto de S/ 20,760.00 (Veinte Mil Setecientos Sesenta con 00/100 Soles), el mismo que cuenta con certificación de crédito presupuestario N° 1531, emitido por el jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 077-2023-MDP/GM

Otorgar el pago de vacaciones truncas del ex servidor ING José Antonio Miñope Effio, quien laboro en la entidad bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 1057-Cas confianza , por el periodo de 02 de enero de 2023 hasta el 01 de marzo de 2023, cuyo monto a cancelar es la suma de S/ 925.58 (Novecientos Veinte y Cinco con 58/100 Soles), debiendo tener en cuenta los descuentos de ley, de conformidad con el numeral 8.6 del artículo 8° del decreto supremo N°065-2011-PCM, el informe N° 0267-2023-MDP/OGGRH, emitido por el jefe de la Oficina General de Recursos Humanos y la Certificación de crédito Presupuestario nota N° 000000839.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 076-2023-MDP/GM

Aplicar automáticamente al proveedor Manuel Aristarco Torres Campos la penalidad por la casual de retraso injustificado de diez (10) días calendarios en la entrega del bien sillon giratorio de metal tapizado tipo cuero con brazos, por el importe de S/ 87.00 (Ochenta y Siete con 00/100 Soles), deducido de la orden de compra N° 0000041, conforme el cálculo realizado por el jefe de la Oficina de Abastecimiento mediante informe N° 362-2023-MDP/OA, en merito al artículo 161° del reglamento de la ley de contrataciones del estado, ley N° 30225.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 075-2023-MDP/GM

Aplicar automáticamente al proveedor Manuel Aristarco Torres Campos la penalidad por la causal de retraso injustificado de diez (10) días calendarios en la entrega del bien sillon giratorio de metal tapizado tipo cuero con brazos, por el importe de S/ 252.00 (Doscientos Cincuenta y Dos con 00/100 Soles), deducido de la orden de compra N°0000042, conforme el calculo realizado por el jefe de la Oficina de Abastecimiento mediante informe N° 361-2023-MDP/OA, en merito al articulo 161° del reglamento de la ley de contrataciones del estado, Ley N° 30225.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 073-2023-MDP/GM

Declarar procedente, lo solicitado por el Administrado Castinaldo Baca Montenegro, respecto del silencio Administrativo positivo, contenido en el expediente N° 3889 de fecha 08 de Marzo de 2023, por las razones expuestas en los considerando de la presente.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 072-2023-MDP/GM

Declarar Procedente desabastecimiento inmenete del Programa Vaso de Leche-Item II: Hojuelas Precosidas de Cebada de Trigo, Quinua, Harina d Maca, Harina de Linaza Azucarada Enrequecida con Vitamina y Minerales para el Programa del Vaso de Leche 2023, esto debido a la recisión del Contrato de Suministro de Bienes N° 04-2022-MDP/GM

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 071-2023-MDP/GM

Otorgar el pago de vacaciones truncas del ex Servidor José Luis Peleche Ramos, quien laboro en la Entidad bajo régimen laboral del decreto legislativo N° 1057-CAS, por el periodo de 27 de Mayo del 2022 hasta el 31 de Diciembre del 2022, cuyo monto a cancelar es la suma de S/ 2.875.48 (Dos Mil Ochocientos Setenta y Cinco Con 48/100 soles), de conformidad con el numeral 8.6 del artículo 8° del decreto SUPREMO N° 065-2011-PCM, el informe N° 0161-2023-MDP/OGGRH, emitido por el Jefe de la Oficina General de Recursos Humanos y la Certificación de crédito presupuestario N°378.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 070 2023-MDP/GM

Otorgar en vias de regularizacion, la licencia con goce de haber por maternidad a la servidora Maria Narciza Martinez Ñiquen, por el lapso de Noventa y Ocho (98) Dias Calendarios, desde el 15 de Abril hasta el 21 de Julio de 2023.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 069 2023-MDP/GM

Aprobar la liquidación del contrato de consultoría de obra N°009-2020/MDP-GM, de fecha 10 de noviembre del 2020,respecto a la obra "Recuperación de la Infraestructura para el Servicio de Educación Inicial en la I.E.I. N° 403 - PP.JJ. Villa del Mar, Distrito de Pimentel - Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque" con CUI N° 2462861, elaborada por Consorcio Supervisor Pimentel, siendo el costo total de inversión el monto de S/ 112,511.70 inc. IGV (ciento doce mil quinientos once con 70/100 soles), ejecutada en un plazo de 180 (ciento ochenta) días calendario.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 068-2023-MDP/GM

Declarar improcedente lo solicitado por el administrado Carlos Enrique Bernal Rodríguez sobre reubicación de predios, debido a que no acredita fehacientemente tener la propiedad del bien inmueble en la MZ. C LT. 10 del sector 07 de junio, del Distrito de Pimentel, conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 067-2023-MDP/GM

Aprobar la sustitución del profesional supervisor de Obra: Arq. Julia Victoria Ugaz Medina, con CAP N° 20550, por el ING. Carlos Hugo Agurto Vera, con Cip N° 27486, respecto a la obra "Mejoramiento y ampliación de los servicios de educación primario de la institución educativa publica N° 10005, Santa Rosa de Lima en la localidad de Pimentel, Distrito de Pimentel, Chiclayo, Lambayeque", con CUI N° 2311612, conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 061-2023-MDP/GM

Declarar procedente el adicional de obra N° 01 por el momento de S/ 22,529.81 (veintidós mil quinientos con 81/100 soles) incl. I.G.V, y declarar procedente el deductivo vinculante de obra N° 01 por el monto de S/20,163.88 (veinte mil ciento sesenta y tres con 88/100 nuevos soles ) incl. .I.G.V. respecto de la obra "Ampliación del sistema de alcantarillado en el sector la joyita II, Distrito de Pimentel-Provincia de Chiclayo-Departamento de Lambayeque-CUI N° 2460657", conforme a los argumentos y dispositivos legales expuestos en la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 060-2023-MDP/GM

Declarar improcedente, la solicitado por el Representante Legal de Acuña Vega consultores y Ejecutores E.I.R.L, el Arq. Carlos Antonio Acuña Torres, sobre La sustitución del profesional Supervisor de Obra, de la Arq. Julia Victoria Ugaz Medina, identificada con DNI N° 72199153, con CAP N° 20550, por el Ing. Carlos Manuel Tepe, identificado con DNI N° 43812967, con registro CIP N° 111158, de la Obra "Mejoramiento y ampliación de los servicios de educación primario de la Institución Educativa Publica N° 10005, Santa Rosa de Lima en la Localidad de Pimentel, Distrito de Pimentel, Chiclayo, Lambayeque", en merito a lo dispuesto en el artículo 190° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 059-2023-MDP/GM

Aprobar la sustitución de la especialista en estudio e impacto Ambiental, seguridad y salud ocupacional, el Ing. Vidauro Carpio Incio, con Reg. CIP N° 72214, por el Ing. Daniel Armando Farro Alvarado, identificado con DNI N° 70470173, con CAP N° 233343, de la obra "Mejoramiento y ampliación de los servicios de educación primario de la institución educativa publica N° 10005-Santa Rosa de Lima en la localidad de Pimentel-Distrito de Pimentel-Chiclayo Lambayeque" - CUI N° 2311012, conforme el artículo 190° del reglamento de la Ley de contrataciones del estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 057-2023-MDP/GM

Aprobar la sustitución del profesional residente de obra, de Ing. Hernando Santiago Tapia Gayoso, con Reg. CIP N° 24781, por el ING. Juan Orlando Vargas Zavaleta, con REG. CIP 89511, para la ejecución de la obra "Mejoramiento de los servicios de educación primaria de la institución educativa 10014 San Martin de Porres en la ciudad de Pimentel, Distrito de Pimentel-Chiclayo-Lambayeque", con código único de inversiones N° 2151282, conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 056-2023-MDP/GM

Aprobar la sustitución del especialista en estudio e impacto ambiental, seguridad y salud, del Ing. Alex Roel Bautista Tafur, con CIP N° 200006, por el Ing. Luis Miguel infante Paredes, con CIP N° 218401, respecto a la obra "Mejoramiento de los servicios de educación primaria de la institución educativa 10014 San Martin de porres en la ciudad de Pimentel, Distrito de Pimentel, Chiclayo-Lambayeque", CUI N° 2151282, conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 055-2023-MDP/GM

Declarar de oficio procedente, por vencimiento de plazo lo solicitado por el representante común del consorcio G&O, , El Ing. Roberto Carlos Gaona Oblitas, y en consecuencia aprobar la sustitución del profesional residente de obra, el Ing. Walter Javier Montalván Bernal, con CIP N° 455442, por el Ing. Alejandro Edgardo Ahumada Romero, con CIP N° 35044, para la ejecución de la obra "Ampliación del sistema alcantarillado en el Sector la Joyita II, Distrito de Pimentel-Provincia de Chiclayo-Departamento de Lambayeque" -CUI N° 2460657, conforme el artículo 190° del reglamento de la Ley de contrataciones del estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 052-2023-MDP/GM

Aprobar el expediente tecnico denominado "Mejoramiento de la capacidad operativa del pool de maquinarias en la Municipalidad Distrito de Pimentel,- Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque" Etapa I.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 048-2023-MDP/GM

Declarar improcedente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 18 de la obra: "Reparación de obras exteriores en el (LA) calles Miguel Grau cuadras 01-04, Torres Paz cuadras 01-06, Chiclayo cuadras 02-08, José Quiñones cuadra 02-08 Buenos Aires cuadra 04, 05 Francisco Bolognesi cuadra 08, José Balta cuadra 05,06,07 y 08, Lima cuadras 05,06,07 y 08 del centro urbano del Distrito de Pimentel"- CUI 2454354, presentado por el Ing. Rómulo A. Fernández Gutiérrez, en su calidad de representante Legal del Consorcio Construyendo Pimentel, en merito al artículo 85° del Reglamento de Contratación Publica Especial para la Reconstrucción con cambios, aprobado con Decreto Supremo N° 071-2018-PCM.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 047-2023-MDP/GM

Otorgar por única vez, el pago de los beneficios sociales del Ex trabajador Víctor Samillan Bejarano, quien se encontraba laborando bajo el régimen laboral privado, Decreto Legislativo N° 728-Ley de productividad y competitividad laboral, por el monto de S/ 4,979.45 (Cuatro mil novecientos setenta y nueve con 45/100 soles), el mismo que cuenta con la certificación de crédito presupuestario nota N° 568, en virtud de los argumentos y dispositivos legales expuestos en el presente informe.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 035-2023-MDP/GM

Aprobar el calendario de avance de obra, el programa de ejecución de obra (PERT-CPM), el calendario de adquisición de materiales y cronograma de Gantt de la obra: "Ampliación de la infraestructura de la I.E N° 10115 Santa Julia Sector la Pradera - del Distrito de Pimentel - Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque CUI N°. 2462531 según lo estipulado en los Informe N° 237-2023-MDP-SGI, de fecha 15 de marzo del 2023, emitido por el Subgerente de Infraestructura y Informe N° 0400-2023-MDP-GDTI/PLCC, emitido por el Gerente de Desarrollo Territorial en Infraestructura.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 029-2023-MDP/GM

Aprobar el listado priorizado de obligaciones provenientes de material laboral derivadas de sentencias con calidad de cosa juzgada de la Municipalidad Distrital de Pimentel propuesta por el presidente del comité permanente para la evaluación y aprobación de listado priorizados de obligaciones derivadas de sentencias con calidad de cosa juzgada de la Municipalidad Distrital de Pimentel para el año 2023, según lo detallado en los Anexos 01,02 y 03.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 025-2023-MDP/GM

Autorizar la devolución de dinero a la administrada Herminia Regalado Castro, por el monto de S/ 57.15 (Cincuenta y siete con 15/100 soles) por concepto de pago por expedición de partida de nacimiento, matrimonio y difusión, según recibo de caja N° 00022192023, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 015-2023-MDP/GM

Conformar la comisión negociadora, para la atención del peligro de reclamos del año 2024, del sindicato de trabajadores Municipales de Pimentel, la misma que quedara integrada.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 066 2023-MDP/GM

Aprobar la conformación de la comisión para la recepción de la obra y liquidación técnica y financiera de la obra " Creación del servicio agua potable con conexiones domiciliarias y mejoramiento del servicio de transitabilidad peatonal en la calle los Rosales (TRAMO CA. LAS PALMERAS - CA. STA. ROSA DE LIMA) y pasaje Don Carlos del Distrito de Pimentel - Chiclayo - Lambayeque” - CUI N° 2468736.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 065 2023-MDP/GM

Aprobar la conformacion del comité de recepcion de la obra "Ampliacion de la Infraestructura de la I.E.10115 Santa Julia, Sector la Pradera del Distrito de Pimentel - Provincia de Chiclayo - Departamento de lambayeque" - CUI N° 2462531, La misma que estara conformada.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 064 2023-MDP/GM

Aprobar el PIP denominado "Mejoramiento y ampliación de los servicios operativos o misionales institucionales en la Gerencia de Gestión Ambiental de la Municipalidad Distrital de Pimentel para el Desarrollo de la Gestión Integral del Distrito de Pimentel de la Provincia de Chiclayo del Departamento Lambayeque - CUI N°2590624 - etapa I, con un presupuesto total de inversión de S/ 2'468,437.84 (Dos Millones Cuatrocientos Sesenta y Ocho Mil Cuatrocientos Treinta y Siete con 84/100 Soles), incluido gastos General, expediente técnico, impuesto y otros, con un plazo de ejecución de 30 (Treinta) Días calendario.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 063 2023-MDP/GM

Aprobar el Expediente Técnico de la IOARR denominada "Reparación de Infraestructura de Almacenamiento, Adquisición de Vehículo de Seguridad Ciudadana, en la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad Distrital de Pimentel, Distrito de Pimentel, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque"- Componente 02- Adquisición de 07 Camionetas, con código único de inversión 2591394, con una inversión de S/ 1'528, 218.93 (un Millón Quinientos Veintiocho Mil Doscientos Dieciocho con 93/100 Soles) , Incluido Gastos Generales , Expediente Técnico, IGV y otros, con un plazo de ejecución de 60 (Sesenta) días calendario, a ejecutarse por contrata.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 062 2023-MDP/GM

Aprobar la liquidación de contrato de ejecución de obra N° 005-2020/MDP-GM, de fecha 30 de octubre del 2020, de la Obra "Rehabilitación de la Infraestructura de la I.E.I. N° 079 Virgen Morena de Guadalupe en el C.P. La pradera - Pimentel - Chiclayo - Lambayeque " CUI: 2462757, ejecutada por CONSORCIO AMANECER, en virtud al procedimiento de contratación publica especial N° 006-2020/MDP/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, por un total....

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 053 2023-MDP/GM

DECLARAR AMPARABLE, la solicitud de apoyo económico formulada por la Sra. Paula Ipanaque Abad para la actividad PRO SALUD denominado "AYUDEMOS A EMMA", por la suma de S/ 500.00 (Quinientos con 00/100 Soles), conforme a la disponibilidad presupuestal establecida en el Informe N° 306-2023-MDP/OGPP, y al cumplimiento de la Directiva para el Otorgamiento y Control de Subvenciones Económicas efectuadas por la Municipalidad Distrital de Pimentel, aprobada con Resolución de Alcaldía N° 126-2023-MDP/A de fecha 24 de abril de 2023.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 050 2023-MDP/GM

Aprobar la sustitución de la especialista en arquitectura, la Arq. Patricia del Pilar Murgueytio Zapata, con Cap. N° 20550, por el profesional Arq. Luis Enrique Ibáñez Chumacero, con Cap. N° 8824, computable desde el 11 de Febrero del 2023 de la Obra: "Mejoramiento de los servicios de Educación Primaria de la Institución Educativa 10014 San Martin de Porres en la Ciudad de Pimentel, Distrito de Pimentel-Chiclayo-Lambayeque, con código único de inversiones N° 2451282, En virtud a los argumentos y dispositivos legales expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 049 2023-MDP/GM

RESOLVER el Contrato de SUMINISTRO DE BIENES N° 004-2022-MDP/GM, como resultado del procedimiento de SELECCIÓN-ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2022-MDP/OEC-1, para la contratación del SUMINISTRO DE BIENES: ÍTEM II. – Hojuelas precocidas de cebada de trigo, quinua, harina de maca, harina de linaza azucarada enriquecida con vitaminas y minerales para el PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 2023, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Pimentel y la Empresa Procesadora INDURLAC EIRL, cuyo representante legal es la Sra. DIANA MAGALY TORRES ELERA, por el monto de S/. 129, 684.50 soles, por incumplimiento de las obligaciones contractuales, en mérito al Artículo 165° del Reglamento del a Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 045 2023-MDP/GM

RECONOCER Y AUTORIZAR el pago por concepto de VACACIONES TRUNCAS a favor del Abog. JUAN CARLOS RAMÍREZ GONZALES, por la suma de S/. 602.78 (SEISCIENTOS DOS CON 78/100 SOLES) quien laboró bajo el régimen del D.L. N° 1057-Cas Confianza, en el cargo de Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Distrital de Pimentel con fecha de inicio 02 de enero de 2023, de acuerdo a la normatividad vigente y por los fundamentos expuestos, teniendo en cuenta el siguiente detalle:

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 044 2023-MDP/GM

APROBAR el Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) 2023, de la Municipalidad Distrital de Pimentel; elaborado por la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, y validado por el comité de planificación de la Capacitación; el mismo que en Anexo forma parte integrante de la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 043 2023-MDP/GM

APROBAR la valorización N° 01 de la Obra Ampliación del sistema de Alcantarillado en el Sector de La Joyita II del Distrito de Pimentel – Provincia de Chiclayo – Departamento de Lambayeque, con CUI N° 2460657, conforme a los considerandos expuestos en la presente.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 042 2023-MDP/GM

APROBAR la valorización N° 01 de la Obra de Ampliación de la Infraestructura de la I.E. N° 10115 Santa Julia Sector La Pradera del Distrito de Pimentel – Provincia de Chiclayo – Departamento de Lambayeque con CUI 2462531, Conforme a los considerandos expuestos en la presente.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 041 2023-MDP/GM

APROBAR la conformación de la Comisión de Planificación de la Capacitación de la Municipalidad Distrital de Pimentel, para el Año Fiscal 2023, el mismo que estará integrado de la siguiente manera:

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 040 2023-MDP/GM

Declarar improcedente la solicitud de ampliación de plazo de 15 días calendarios del contrato N° 199-2023-MDP-GM-Adjudicacion Simplificada N° 006-2022-MDP/OEC-2° convocatoria, para la adquisición de alimentos para el programa del vaso de leche , Ítem I: Leche evaporada entera x 4.10, presentado por el representante legal de contratista Juan Guerrero Distribuciones Eirl, con Ruc N°20311069072, por no sustentarse sobre la base de la configuración del artículo 158°, literal 158.1 literal A) del reglamento de la ley de contrataciones del estado, aprobado con decreto supremo N° 344-2018-ef y el numeral 34.9 del artículo 34° del decreto legislativo N°1444.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 039 2023-MDP/GM

OTORGAR el pago de VACACIONES TRUNCAS del ex servidor LUIS TELLO VASQUEZ, quien laboró en la entidad bajo el régimen laboral Decreto Legislativo N° 1057 – Cas, por el periodo de 8 meses y 13 días, cuyo monto a cancelar es la suma de S/. 796.42 (SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 42/100 SOLES), de conformidad con el Numeral 8.6 del Artículo 8° del Decreto supremo N° 065-2011-PCM, el Informe N° 0117-2023-MDP/OGGRH, emitido por el Jefe de la Oficina General de Recursos Humanos y la Certificación de Crédito Presupuestario N° 28.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 036 2023-MDP/GM

Declarar improcedente la pretensión formulada por el servidor Leónides Castro García, mediante Expediente N° 8424-2022, de Fecha 02-08-2022,sobre reintegro de pago de remuneración correspondiente al mes de julio del año 2022, por el monto de S/ 767.83 (Setecientos Sesenta y Siete con 83/100 Soles), en Merito a los considerandos expuestos en el presente informe.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 034 2023-MDP/GM

APROBAR el expediente técnico denominado “MEJORAMIENTO DEL MINO COMPLEJO DEPORTIVO SANTIAGO PEREZ URDIALES PIMENTEL DEL DISTRITO DE PIMENTEL – PROVINCIA DE CHICLAYO – DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE” -CUI N° 2448865, por el monto total de inversión de S/. 2’137,397.54 (DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 54/100 SOLES), incluido gastos generales, utilidad, IGV, PMA, gastos de supervisión, gestión de riesgo y gestión del proyecto, con precios al mes de febrero de 2023, con un plazo de ejecución de 90 días calendarios y cuya modalidad de ejecución es por contratación bajo el sistema de contratación de precios unitarios, según el siguiente cuadro:

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 031 2023-MDP/GM

RECONOCER, el gasto generado al 31 de diciembre del año 2022, de las obligaciones pendientes de pago por los bienes y servicios, por el monto total de S/. 119,681.91 soles, a favor de los proveedores que a continuación se detallan:

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 030 2023-MDP/GM

CONFORMAR el comité de recepción de la obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NICHOS EN EL CEMENTERIO EL CARMEN, DISTRITO DE PIMENTEL – PROVINCIA DE CHICLAYO – DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI 2528072, el cual quedará conformado de la siguiente manera:

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 027 2023-MDP/GM

DECLARAR improcedente la solicitud de devolución de dinero por Concepto de Impuesto Predial y Arbitrios presentado por el administrado SEGUNDO WENCESLAO TORRES MORALES mediante Expediente Administrativo N° 14407-2022, conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 023 2023-MDP/GM

APROBAR la corrección de los coeficientes de los monomios de la fórmula polinómica, debiendo ajustarse el contenido del Contrato de Servicios de Consultoría N° 042-2019-MDP de fecha 20 de setiembre de 2019, celebrado con el consultor LUVY DEYSI OJEDA CANELO, del expediente técnico del proyecto “Mejoramiento y ampliación de los servicios de educación primaria de la Institución Educativa 10005 Santa Rosa de Lima en la Ciudad de Pimentel, Distrito de Pimentel, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque” conforme lo expuesto en la presente.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 022 2023-MDP/GM

APROBAR las bases administrativas para el procedimiento de selección: Adjudicación Simplificada N° 001-2023-MDP/OEC-1 Convocatoria para la adquisición de aceites para las unidades móviles de la Municipalidad Distrital de Pimentel con un valor estimado S/. 71,519.58 (SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON 58/100 SOLES).

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 021 2023-MDP/GM

APROBAR, el expediente de contratación para adquisición de aceites para el mantenimiento de las unidades móviles de la Municipalidad Distrital de Pimentel, por un valor estimado de S/ 71,519.58 (setenta y un mil quinientos diecinueve con 58/100 soles)

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 020 2023-MDP/GM

APROBAR la PRIMERA MODIFICATORIA del plan, de contrataciones (PAC) 2023 de la Municipalidad Distrital de Pimentel que incluyan los siguientes procedimientos:

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 019 2023-MDP/GM

APROBAR, la cartera de inversiones de la Municipalidad Distrital de Pimentel en la programación multianual de inversiones 2024-2026 por las razones expuestas en la presente.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 018 2023-MDP/GM

DECLARAR procedente lo solicitado por la administrada Liliana Consuelo Guerrero Reategui, y en consecuencia proceder a realizar la devolución de pago por error, por concepto de declaración jurada de impuesto predial por inscripción, según el recibo de caja N° 00198212022, por el monto de S/ 106.80 (ciento seis con 80/100 soles).

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 014 2023-MDP/GM

DECLARAR procedente lo solicitado por la administrada Manuela Concepcion Gayoso Zuloeta, sobre devolución por pago erróneo, por el importe de S/ 3,859.17 (tres mil ochocientos cincuenta y nueve con 17/100 soles), respecto al predio denominado Jirón sin Nombre 0046 (Hab. Urb. Sin nombre 008) Mz E Lt sintipo sector Pampas del Distrito de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 013 2023-MDP/GM

REVOCAR la Resolución Gerencial N° 044-2022-MDP/GAT de fecha 22 de febrero de 2022, donde se DECLARA IMPROCEDENTE, lo solicitado por el contribuyente, el Sr. Pablo Rodriguez Limo, en cumplimiento resuelto en la resolución del Tribunal Fiscal N° 08883-7-2022.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 012 2023-MDP/GM

DECLARAR procedente lo solicitado por la administrada JUANA SAMILLAN SAMILLAN, sobre devolución de pago indebido, por concepto de Certificado de Zonificación y Compatibilidad de Uso, según recibo de caja N° 0013721-2022, cuyo monto asciende a la suma de S/. 68.17 soles, a favor de la administrada.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 009 2023-MDP/GM

APROBAR, el expediente de contratación para la adquisición de combustible Diesel B5 y gasolina 90 Octanos para el abastecimiento de las unidades vehiculares de la Municipalidad Distrital de Pimentel, por un valor estimado de S/ 1’507.088.76 (un millón quinientos siete mil ochenta y ocho con 76/100 soles).

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 008 2023-MDP/GM

DECLARAR procedente la designación del Ing. Civil Victor Hugo Bonilla Gonzales, como inspector de la obra: Reparación de Obras Exteriores; en la (LA)calle Miguel Grau cuadra 01-04, Torres Paz cuadras 01-06, Chiclayo cuadra 02-08, José Quiñones cuadra 02-08, Buenos Aires cuadras 04-05, Francisco Bolognesi cuadra 08, Jose Balta cuadras 05,06,07,08 Lima cuadras 05,06,07,08 del cetro urbano del distrito de Pimentel, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque" con CUI N° 2454354.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 007 2023-MDP/GM

DECLARAR improcedente la solicitud realizada por Ana Melva Vasquez Salazar, presentado mediante expediente 6088-2022, de fecha 01-06-2022, sobre incorporación al régimen laboral del decreto legislativo N° 728, e merito a las consideraciones expuestas.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 006 2023-MDP/GM

DECLARAR, improcedente la solicitud realizada por Rocio del Pilar Lozada Varias, presentado mediante expediente 14113-2022, de fecha 02 de diciembre 2022, sobre incorporación al régimen laboral del decreto legislativo N° 728 conforme a la ley N° 31131, en merito a las consideraciones expuestas.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 004 2023-MDP/GM

DESIGNAR, al jefe de la Oficina de Abastecimiento CPC. Armando Rafael Monteza Rojas en su calidad de Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) para llevar a cabo la procedimiento de selección: adjudicación simplificada N° 06_2022MDP/OEC-2 convocatoria, para la adquisición del Ítem I - Leche Evaporada Entera X 410 GR.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 003 2023-MDP/GM

APROBAR, el Plan Anual de Contrataciones, de la Municipalidad Distrital de Pimentel para el año fiscal 2023, conforme a lo señalado en los considerandos expuestos y según el detalle contenido en el anexo N° 01 adjunto a la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 312 2022-MDP/GM

APROBAR Y OTORGAR, el apoyo social, los cuales servirán para costear la actividad organizada por la junta directiva del PPJJ Vista Hermosa, solicitado por el administrado Faustino Farroñay Custodio.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 310 2022-MDP/GM

APROBAR, la directiva Nº008-2022-MDP, Directivas de legajos de personas de la Municipalidad Distrital de Pimentel, que como anexo forma parte de esta resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 306 2022-MDP/GM

CONCLUIR, el procedimiento administrativo de reconstrucción de expediente, dispuesto por la resolución de Gerencia Municipal Nº118-200-MDP/GM.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 305 2022-MDP/GM

DECLARAR, infundada la solicitud del administrado Erick Julio Seclen Odar, sobre reconocimiento de relación laboral bajo los alcances del decreto legislativo Nº276, según los argumentos expuestos en el presente informe.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 303 2022-MDP/GM

RECONOCER, la liquidación por concepto de beneficio sociales de Eusebio Jesús Huapaya Ávila, según los considerandos expuestos en la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 302 2022-MDP/GM

DECLARAR, improcedente la oposición formulada por María Pamela Zoeger Barragán en el expediente Nº10282-2022, por los argumentos expuestos en el presente informe.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 301 2022-MDP/GM

DECLARAR, infundada la solicitud del administrado Freddy Fernando Isern Ortiz, sobre reconocimiento de relación laboral bajo los alcances del decreto legislativo Nº276, según los argumentos expuestos en el presente informe.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 300 2022-MDP/GM

APROBAR, la actualización del presupuesto sobre el expediente técnico de la obra “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado del pueblo joven Juan Pablo II del distrito de Pimentel”.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 299 2022-MDP/GM

CESE, en vías de regularización por límite de edad al servidor Numa Pompilio Huamanchumo Silva, quién labora en la entidad bajo el régimen de la actividad privada del decreto legislativo Nº728, Ley de productividad y competitividad laboral aprobado por decreto supremo Nº003-97-TR.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 298 2022-MDP/GM

CESE, en vías de regularización por límite de edad al servidor Víctor Samillan Bejarano, quién labora en la entidad bajo el régimen de la actividad privada del decreto legislativo Nº728, Ley de productividad y competitividad laboral aprobado por decreto supremo Nº003-97-TR.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 297 2022-MDP/GM

CESE, en vías de regularización por límite de edad al servidor José del Carmen Li Gálvez, quién labora en la entidad bajo el régimen de la actividad privada del decreto legislativo Nº728, Ley de productividad y competitividad laboral aprobado por decreto supremo Nº003-97-TR.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 294 2022-MDP/GM

APROBAR, directiva Nº007-2022 "entrega y recepción de cargo aplicable al personal de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL”

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 293 2022-MDP/GM

DECLARAR, en abandono el listado de expedientes de los procedimientos administrativos según informe Nº676-2022-MDP-OGAJ.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 292 2022-MDP/GM

DECLARAR, en abandono el listado de expedientes de los procedimientos administrativos según el informe Nº683-2022-MDP/OGAJ.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 291 2022-MDP/GM

DECLARAR, improcedente la oposición formulada por el administrado Oscar Gonzalo Holguín Miñan en el expediente Nº13696-2022.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 290 2022-MDP/GM

APROBAR, el calendario de avance de obra valorizado, actualizado y programado CPM por ampliación de plazo Nº16 parcial de la obra “Reparación de obras exteriores del centro urbano de Pimentel”.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 289 2022-MDP/GM

APROBAR, expediente técnico de la obra "Paseo turístico artesanal Cesar Roberto Jacinto Purizaca en Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 288 2022-MDP/GM

DECLARAR, en abandono los procedimientos administrativos detallados en el informe Nº198-2022-MDP/OGDACYGD

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 287 2022-MDP/GM

DECLARAR, infundado la solicitud del administrado Harold Andrés Arévalo Esqueche sobre reconocimiento de relación laboral de carácter indeterminado bajo el alcance del decreto legislativo Nº276.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 286 2022-MDP/GM

APROBAR, el cambio de personal clave solicitado por el representante común del consorcio KIBECO, por lo tanto designar como residente de la obra al Ing. Edwin Hidalgo Ocampo.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 285 2022-MDP/GM

FORMALIZAR, las modificaciones presupuestarias efectuadas en el nivel funcional programático, conforme al anexo que se adjunta a la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 284 2022-MDP/GM

APROBAR, el Mapa de Procesos de la Municipalidad Distrital de Pimentel a nivel 0 y 1, que como anexo forma parte de la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 283 2022-MDP/GM

AUTORIZAR, en vías de regularización el trabajo remoto y la suspensión de su licencia por enfermedad a la servidora Leonor Vanessa Plaza Salazar

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 281 2022-MDP/GM

APROBAR, el expediente de contratación para la ejecución de la obra "Creación de los servicios de redes de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias del AAHH Señor de Sipán del distrito de Pimentel"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 280 2022-MDP/GM

APROBAR, el calendario de avance de obra valorizado, actualizado y programación CPM por ampliación de plazo Nº17 de la obra “reparación de obras exteriores del centro urbano del distrito de Pimentel”.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 278 2022-MDP/GM

DECLARAR, procedente de manera excepcional la solicitud de defensa legal formulada por la CPC Luz María Del Rosario Muños Zeña, en su condición de jefa de la oficina de patrimonio.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 277 2022-MDP/GM

DECLARAR procedente, de manera excepcional, la solicitud de defensa legal formulada por la CPC Katherine Tatiana Fernández Ruiz en condición de jefa de la oficina de tesorería.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 276 2022-MDP/GM

APROBAR, la ampliación de plazo Nº17 por 109 días calendario, conforme al informe Nº262-2022-MDP-GDTI/LVPS

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 275 2022-MDP/GM

APROBAR, el reglamento de sorteo denominado "cumpliendo puntualmente con tu impuesto, el municipio pimenteleño te premia este 2022", propuesto por la gerencia de Administración tributaria, que como anexo forma parte del presente expediente

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 272 2022-MDP/GM

DESIGNAR, al jefe de la Oficina de Abastecimiento Ing. Mario Cruzado Lizana en su calidad de órgano encargado de las contrataciones para llevar a cabo la adquisición de bienes del programa de leche 2023

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 271 2022-MDP/GM

APROBAR, el expediente contratación para la adquisición de bienes para el programa del vaso de leche 2023, incluyendo todos los costos e impuestos de ley mediante el informe Nº581-2022-MDP/OA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 270 2022-MDP/GM

DESIGNAR, el comité de Selección encargado de conducir la adjudicación simplificada Nº05-2022- MDP/CS-1 de la obra "Ampliación del sistema de alcantarillado en el sector la Joyita II del distrito de Pimentel" , CUI Nº2460657

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 269 2022-MDP/GM

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de devolución de dinero por pago indebido presentado por la administrada Consuelo Erlita Bernal Pitta mediante expediente administrado N.º13034-2021, por los argumentos presentes en dicha resolución

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 268 2022-MDP/GM

DESIGNAR, el comité de recepción de la obra "Rehabilitación y mejoramiento del servidor del Pontón en el sector Baldera distrito de Pimentel" con CUI Nº2525073

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 267 2022-MDP/GM

APROBAR, la tercera modificatoria del plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Distrital de Pimentel para el año fiscal 2022

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 266 2022-MDP/GM

APROBAR el expediente contratación para la ejecución de la obra "Ampliación del sistema de alcantarillado en el sector la Joyita II distrital de Pimentel con CUI Nº2460

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 265 2022-MDP/GM

APROBAR la ampliación de plazo N° 16 por 07 días calendarios solicitada por el representante común del Consorcio Construyendo Pimentel mediante Carta N° 047-2022-CONS.CONSTRUYENDO PIMENTEL de fecha 21 de setiembre del 2012.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 264 2022-MDP/GM

APROBAR Y AUTORIZAR, el pago de la valorización de obra Nº06 de mayores metrados nº01 del mes de octubre, incluido IGV del contrato de ejecución de obra Nº008-2021 MDP/GM

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 263 2022-MDP/GM

RECONOCER, la liquidación por concepto de vacaciones truncas de José Luis Peña Camino

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 263 2022-MDP/GM

RECONOCER la liquidación por concepto de vacaciones truncas de José Luis Peña Camino, de conformidad con los considerandos expuestos en la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 262 2022-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE solicitud de la administrada Elder Consuelo Jesús Vásquez Cajan sobre reubicación de lote ubicado en la Mz.M lotes 03-04 de la urbanización Víctor Raúl Haya de la Torre

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 261 2022-MDP/GM

AUTORIZAR el abono de la obligación pendiente de pago reconocida en el articulo precedente, previo compromiso y devengado con cargo a la disponibilidad presupuestal y financiera del presente ejercicio.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 260 2022-MDP/GM

APROBAR y OTORGAR el apoyo social ascendente a S/. 1500.00, los cuales servirán para costear la banda de músicos, para el día 20 de noviembre del 2022 solicitado por el administrado Demetrio Jacinto Llenque en su calidad de presidente de la hermandad Las Tres Cruces, conforme al literal h) del articulo 1° de la Resolución de Alcaldía N° 153-2020-MDP/A de fecha 23 de julio del 2020.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 258 2022-MDP/GM

APROBAR el expediente técnico de la prestación adicional de obra N°01 "Mejoramiento del servicio de educación primaria de la IE N° 10014-San Martin de Porres en la ciudad de Pimentel" con CUI N° 2151282, el mismo que ha sido elaborado por la empresa contratista Consorcio Ejecutor San Martin.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 257 2022-MDP/GM

INICIAR la RECONSTRUCCIÓN DE OFICIO del expediente administrativo N° 11765-2017 presentado por el administrado Segundo Silva Vásquez, de conformidad al numeral 6.3 del articulo 6° de la directiva N° 002-2022-MDP/SG.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 256 2022-MDP/GM

DECLARAR INFUNDADO la solicitud del administrado Carlos Martín Bernal Tello, sobre reconocimiento de relación laboral de carácter indeterminado bajo los alcances del decreto legislativo Nº728

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 255 2022-MDP/GM

APROBAR Y AUTORIZAR, el pago de la valorización de obra Nº05 de mayores metrados Nº del mes de julio, incluido IGV del contracto de ejecución de obra Nº008-2021-MDP/A

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 254 2022-MDP/GM

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de devolución de dinero presentada por el administrado Julio Alberto Valderrama Horna, pago realizado por licencia de edificación e inspección ocular técnica, al haberse realizado las acciones administrativas que justifican el pago de las tasas administrativas - TUO Ley 27444.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 253 2022-MDP/GM

APROBAR el cronograma GANTT, cronograma de obra valorizado y calendario de adquisición de insumos de la obra "Renovación de pontón en la rehabilitación y mejoramiento del servicio del Pontón en el sector Baldera del distrito de Pimentel, con CUI N° 2525073.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 252 2022-MDP/GM

APROBAR la ampliación de plazo por 08 días calendarios de la obra "II etapa creación del servicio de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias y mejoramiento del servicio de transitabilidad peatonal en la calle Los Rosales(tramo ca. Las Palmeras-ca. Santa Rosa de Lima) y pasaje Don Carlos" del distrito de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 251 2022-MDP/GM

APROBAR y OTORGAR el apoyo social ascendente a S/. 700.00 para la proyección de la película "ENTRE EL AMOR Y EL DOLOR" por conmemorarse el 63° aniversario del Sector Victoria Vda. de Dallorso.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 250 2022-MDP/GM

DESIGNAR el comité de recepción de la obra "Rehabilitación de las calles del sector La Pradera del distrito de Pimentel" con CUI N° 2464097.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 249 2022-MDP/GM

DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Gerencia Municipal N° 180-2022-MDP/GM de fecha 22 de agosto del 2022. DESIGNAR el comité de recepción de obra "Creación de la red de alcantarillado del Sector El Palmo del Distrito de Pimentel" con CUI N° 2456070.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 248 2022-MDP/GM

CONCEDER vía de regularización, a la servidora Mayra Teresa de Jesús Velezmoro Delgado permiso con goce de haber por lactancia de una hora diaria de la jornada laboral desde el 17 de octubre del 2022 hasta el 06 de julio del 2023, en el horario de 03:30 pm a 04:30 pm.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 247 2022-MDP/GM

APROBAR el calendario de avance de obra valorizado actualizado y programación CPM de la obra: "Reparación de obras exteriores en las calles del centro urbano de Pimentel, con CUI N° 2454354 mediante Informe N° 149-2022-MDP-GDTI/LVPS y forma parte de la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 246 2022-MDP/GM

APROBAR el expediente técnico de la obra: "Creación de los servicios de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias del asentamiento humano Señor de Sipán del Distrito de Pimentel" con CUI N° 187282.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 245 2022-MDP/GM

APROBAR y OTORGAR el apoyo social ascendiente a s/. 2,000.00 para la fabricación e instalación de 01 puerta y 2 ventanas para el local institucional del Sector Victoria Vda. de Dallorso, conforme al literal h del articulo primero de la Resolución de Alcaldía N° 153-2020-MDP/A de fecha 23 de julio del 2020.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 244 2022-MDP/GM

AUTORIZAR el pago por reconocimiento de deuda de la remuneración y beneficios sociales de la ex servidora Ameli Moreto de Ayala correspondiente al periodo comprendido desde el 23 de noviembre del 2021 al 23 de diciembre del 2021.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 243 2022-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud del servidor Carlos Olivares Reyes para el otorgamiento de subsidio por fallecimiento y luto por familiar directo, por los argumentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 242 2022-MDP/GM

DESIGNAR el Comité de Selección del Concurso Público N°002-2022-MDP/CS-2 de la supervisión de obra: "Ampliación de los servicios de educación primaria de la IE. N° 10005 Santa Rosa de Lima del Distrito de Pimentel-Provincia de Chiclayo-Departamento de Lambayeque" CUI N° 2311612.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 240 2022-MDP/GM

DECLARAR, improcedente la solicitud de la administrada María Magdalena Beltrán Zuloeta sobre reubicación de lote ubicado en la calle Lambayeque.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 236 2022-MDP/GM

DECLARAR perdida la buena pro otorgada mediante Resolución N° 03348-2022-TCE-S2 del Tribunal de Contrataciones del Estado al contratista Acuña Vega Consultores y Ejecutores E.I.R.L, de la adjudicación simplificada N° 002-2022-MDP/CS-1-Primera Convocatoria (derivada del Concurso Público N° 01-2021-MDP/CS-2).

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 234 2022-MDP/GM

DECLARAR, fundado el recurso de apelación contra la carta INFORMATIVA Nº032-2022-SGDT/MDP interpuesto por el administrado Luis Gordillo Fiestas.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 233 2022-MDP/GM

AUTORIZAR la devolución de dinero al administrado Gloria Samillan Samillan, según recibos 00137192022, por los argumentos expuestos en la parte considerativa del a presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 232 2022-MDP/GM

RECONOCER la liquidación por concepto de vacaciones truncas de Leonor Vanessa Plaza Salazar, de conformidad con los considerados expuestos en la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 231 2022-MDP/GM

DECLARAR infundado la solicitud del administrado Jorge Luis Figueroa Talledo sobre reconocimiento de relación laboral de carácter indeterminado bajo los alcances del decreto legislativo N° 728, según los argumentos expuestos en el presente informe.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 230 2022-MDP/GM

DESIGNAR el Comité de Selección encargado de conducir la adjudicación simplificada N° 03-2022-MDP/CS-1 de la obra: "Mejoramiento de los servicios de nichos en el cementerio El Carmen del distrito de Pimentel con CUI N° 2528072.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 229 2022-MDP/GM

DESIGNAR el Comité de Selección encargado de conducir la adjudicación simplificada N° 04-2022-MDP/CS-1 de la obra: "Ampliación de la Infraestructura de la IE 10115 Santa Julia Sector La Pradera del distrito de Pimentel con CUI N° 2462531.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 228 2022-MDP/GM

APROBAR la directiva N° 001-2022-MDP/SEC-GAT "Lineamientos para la tramitación de ejecución coactiva en la Municipalidad Distrital de Pimentel - Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque" que como anexo forma parte de esta resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 227 2022-MDP/GM

APROBAR la prestación adicional N° 06 de la obra: "Reparación de obras exteriores en la Ca. Miguel Grau cuadras 01-04, Torres Paz 01-06, ca. Chiclayo 02-08, José Quiñonez Gonzales 02-08, ca. Buenos Aires 04 -05, Francisco Bolognesi 08, José Balta 5,06,07,08, ca. Lima 05,06,07,08 del centro urbano del Distrito de Pimentel-Provincia de Chiclayo-Departamento de Lambayeque.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 226 2022-MDP/GM

APROBAR la prestación adicional N° 05 de la obra: "Reparación de obras exteriores en la Ca. Miguel Grau cuadras 01-04, Torres Paz 01-06, ca. Chiclayo 02-08, José Quiñonez Gonzales 02-08, ca. Buenos Aires 04 -05, Francisco Bolognesi 08, José Balta 5,06,07,08, ca. Lima 05,06,07,08 del centro urbano del Distrito de Pimentel-Provincia de Chiclayo-Departamento de Lambayeque.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 225 2022-MDP/GM

APROBAR la prestación adicional N° 04 de la obra: "Reparación de obras exteriores en la Ca. Miguel Grau cuadras 01-04, Torres Paz 01-06, ca. Chiclayo 02-08, José Quiñonez Gonzales 02-08, ca. Buenos Aires 04 -05, Francisco Bolognesi 08, José Balta 5,06,07,08, ca. Lima 05,06,07,08 del centro urbano del Distrito de Pimentel-Provincia de Chiclayo-Departamento de Lambayeque.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 224 2022-MDP/GM

APROBAR la prestación del deductivo vinculante N° 01 de la obra: "Reparación de obras exteriores en la Ca. Miguel Grau cuadras 01-04, Torres Paz 01-06, ca. Chiclayo 02-08, José Quiñonez Gonzales 02-08, ca. Buenos Aires 04 -05, Francisco Bolognesi 08, José Balta 5,06,07,08, ca. Lima 05,06,07,08 del centro urbano del Distrito de Pimentel-Provincia de Chiclayo-Departamento de Lambayeque.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 223 2022-MDP/GM

APROBAR y AUTORIZAR el pago de la valorización de la obra No 03 de mayores metrados No 01 del contrato de ejecución de obra N°008-2021-MDP/GM de la obra: "Rehabilitación de las calles del Sector La Pradera del Distrito de Pimentel - Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque" con CUI No 2464097, presentada por el representante común de Consultores & Constructores EIRL.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 222 2022-MDP/GM

APROBAR el expediente de contratación para la ejecución de la obra: "Ampliación de la infraestructura de la IE 10115 Santa Julia del Sector La Pradera del Distrito de Pimentel-Provincia de Chiclayo-Departamento de Lambayeque" con CUI N° 2462531.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 221 2022-MDP/GM

APROBAR el expediente de contratación para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de los servicios de nichos en el cementerio El Carmen del Distrito de Pimentel-Provincia de Chiclayo-Departamento de Lambayeque" con CUI N° 2528072.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 220 2022-MDP/GM

APROBAR la actualización del presupuesto del expediente técnico de la obra: "Ampliación del sistema de alcantarillado en el Sector La Joyita II del Distrito de Pimentel-Provincia de Chiclayo-Departamento de Lambayeque.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 219 2022-MDP/GM

FORMALIZAR las modificaciones presupuestarias efectuadas en el nivel funcional programático, conforme al anexo que se adjunta a la presente Resolución, en el marco de lo dispuesto en el articulo 40 de la ley N° 28411.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 218 2022-MDP/GM

APROBAR Y AUTORIZAR el pago de la valorización de obra N°04 de mayores metrados N°01, para el contrato de ejecución de obra N°008-2021-MDP/GM de la obra: "Rehabilitación de las calles del Sector La Pradera del Distrito de Pimentel-Provincia de Chiclayo-Departamento de Lambayeque con CUI N° 2464097, presentada por el representante común de Consultores & Constructores E.I.R.L.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 217 2022-MDP/GM

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud del administrado Arturo Cristóbal Carrasco Fiestas sobre reubicación de Lote 8 MZ Q de la Urbanización Víctor Raúl Haya de la Torre, según los argumentos expuestos en el presente informe.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 216 2022-MDP/GM

APROBAR el expediente técnico de inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y de rehabilitación (IOARR) denominada "Construcción de una estructura para tanque elevado e instalación de complementos en la IE primaria Fermín Ávila Morón en el distrito de Pimentel con CUI N° 2559836.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 214 2022-MDP/GM

AUTORIZAR en vías de regularización la suspensión de la licencia de maternidad de la servidora MAYRA TERESA DE JESUS VELEZMORO DELGADO con eficacia anticipada desde el 01 de setiembre del 2022 fecha que realizara trabajo remoto hasta el 15 de octubre del 2022.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 212 2022-MDP/GM

APROBAR el cronograma de GANTT, cronograma de PERT, cronograma valorizado, calendario de adquisición de materiales y cronograma de utilización de equipos presentado por el representante común del Consorcio KIBECO de la obra: "Mejoramiento de los servicios de educación primaria de la I.E N° 10005 - Santa Rosa en la ciudad de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 211 2022-MDP/GM

APROBAR el cronograma de GANTT, cronograma de PERT, cronograma valorizado, calendario de adquisición de materiales y cronograma de utilización de equipos presentado por el representante común del Consorcio Ejecutor San Martin de la obra: "Mejoramiento del servicio de educación primaria de la I.E N° 10014 - San Martin de Porres en la ciudad de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 210 2022-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de la administrada Rosa Bertha Yupton Fernández sobre reubicación de Lote 8 Mz. B-2 con un área de 271.82 de la Urbanización Víctor Raúl Haya de la Torre, conforme a los argumentos expuestos.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 209 2022-MDP/GM

ACEPTAR el desistimiento presentado por la administrada Nancy Amanda Zeña Gonzales presentado en 18 de noviembre del 2019 y en consecuencia declarar concluido el procedimiento administrativo signado con el N° 7814-2019, por los argumentos expuestos en la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 208 2022-MDP/GM

RECONOCER a favor de Carlos Javier Calle Jacinto el monto de S/. 225.74, según Informe N° 046-2022-OF.TES-MDP.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 206 2022-MDP/GM

RECONOCER a favor del Ing. FERNANDO RAMIREZ NAMUCHE el monto de S/. 720.72 por concepto de inspecciones técnicas realizadas en la jurisdicción, correspondiente al año fiscal 2021.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 205 2022-MDP/GM

DECLARAR la NULIDAD DE OFICIO de la Resolución de Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural N° 142-2021-MDP/GIDUR.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 203 2022-MDP/GM

APROBAR la actualización del presupuesto del expediente técnico de la obra AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE 10115 SANTA JULIA SECTOR LA PRADERA DEL DISTRITO DE PIMENTEL-PROVINCIA DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE con CUI N° 2462531.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 202 2022-MDP/GM

APROBAR la actualización del presupuesto del expediente técnico de la obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NICHOS EN EL CEMENTERIO EL CARMEN DEL DISTRITO DE PIMENTEL-PROVINCIA DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE con CUI N° 2528072.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 200 2022-MDP/GM

DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Gerencia N° 183-2022-MDP/GM, la Resolución de Gerencia N° 184-2022-MDP/GM, la Resolución de Gerencia N° 185-2022-MDP/GM, la Resolución de Gerencia N° 186-2022-MDP/GM, la Resolución de Gerencia N° 187-2022-MDP/GM y la Resolución de Gerencia N° 188-2022-MDP/GM, por los argumentos expuestos en la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 199 2022-MDP/GM

APROBAR y AUTORIZAR el pago de la valorización de obra N° 02 de mayores metrados N°02 obra (Rehabilitación de las calles del sector La Pradera del Distrito de Pimentel"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 198 2022-MDP/GM

APROBAR la ficha técnica correspondiente a la ejecución de la actividad "Mejoramiento de la plataforma N°01 del conjunto habitacional Fermín Ávila Morón en el Distrito de Pimentel"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 197 2022-MDP/GM

RECONOCER la liquidación por concepto de vacaciones no gozadas y vacaciones truncas de MARIO CRUZADO LIZANA, de conformidad con los considerados expuestos en la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 196 2022-MDP/GM

RECONOCER la liquidación por concepto de vacaciones truncas de LEONOR VANESSA PLAZA SALAZAR, de conformidad con los considerados expuestos en la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 195 2022-MDP/GM

RECONOCER la liquidación por concepto de vacaciones no gozadas y vacaciones truncas de KATHERINE TATIANA FERNANDEZ RUIZ, de conformidad con los considerados expuestos en la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 194 2022-MDP/GM

RECONOCER la liquidación por concepto de vacaciones no gozadas y vacaciones truncas de LUZ MARIA DEL ROSARIO MUÑOZ ZEÑA, de conformidad con los considerados expuestos en la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 193 2022-MDP/GM

APROBAR Y AUTORIZAR el apoyo social solicitado por el representante del club de karate kami no senshi para la delegación de 15 deportistas en campeonato federativo de karate en la ciudad de Lima.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 192 2022-MDP/GM

APROBAR Y AUTORIZAR el pago de la valorización N°01 de mayores metrados N°01 - obra "Rehabilitación de las calles del Sector La Pradera del Distrito de Pimentel con CUI N° 2464097.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 191 2022-MDP/GM

APROBAR Y AUTORIZAR el pago de la valorización N°02 de mayores metrados N°01 - obra "Rehabilitación de las calles del Sector La Pradera del Distrito de Pimentel con CUI N° 2464097.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 190 2022-MDP/GM

APROBAR Y AUTORIZAR el pago de la valorización N°01 de mayores metrados N°02 - obra "Rehabilitación de las calles del Sector La Pradera del Distrito de Pimentel con CUI N° 2464097.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 188 2022-MDP/GM

APROBAR las bases para el proceso de convocatoria del concurso público de contratación administrativa de servicios CAS N° 006-2022-MDP.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 187 2022-MDP/GM

APROBAR las bases para el proceso de convocatoria del concurso público de contratación administrativa de servicios CAS N° 005-2022-MDP.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 186 2022-MDP/GM

APROBAR las bases para el proceso de convocatoria del concurso público de contratación administrativa de servicios CAS N° 004-2022-MDP.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 185 2022-MDP/GM

APROBAR las bases para el proceso de convocatoria del concurso público de contratación administrativa de servicios CAS N° 003-2022-MDP.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 184 2022-MDP/GM

APROBAR las bases para el proceso de convocatoria del concurso público de contratación administrativa de servicios CAS N° 002-2022-MDP.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 183 2022-MDP/GM

APROBAR las bases para el proceso de convocatoria del concurso público de contratación administrativa de servicios CAS N° 001-2022-MDP.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 181-2022-MDP/GM

APROBAR la directiva N° 005-2022-MDP "Directiva que regula el uso del libro de reclamaciones de la Municipalidad Distrital de Pimentel-Provincia de Chiclayo-Departamento de Lambayeque".

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 180-2022-MDP/GM

DESIGNAR el comité de recepción de la obra "Creación de la red de alcantarillado del Sector El Palmo del Distrito de Pimentel - Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque" con CUI N° 2456070.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 179-2022-MDP/GM

ACEPTAR, el desistimiento presentado por la administrada NANCY AMANDA ZEÑA GONZALES presentada en 18 de noviembre del 2019 y en consecuencia declarar concluido el procedimiento administrativo asignado con el N°7814-2019.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 178-2022-MDP/GM

APROBAR la ampliación de plazo N°15 por treinta días calendarios solicitado por el Representante común del Consorcio Construyendo Pimentel mediante CARTA N° 039-2022.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 177-2022-MDP/GM

APROBAR la ficha técnica correspondiente a la ejecución de la actividad "Mejoramiento de la losa deportiva en el Barrio Victoria Viuda de Dallorso - Distrito de Pimentel - Provincia de Chiclayo - Región de Lambayeque.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 176-2022-MDP/GM

DESIGNAR, el comité de evaluación para la selección de personal bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios (CAS) N° 006-2022-MDP de la Municipalidad Distrital de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 175-2022-MDP/GM

DESIGNAR el comité de evaluación para la selección de personal bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios (CAS) N° 005-2022-MDP de la Municipalidad Distrital de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 174-2022-MDP/GM

DESIGNAR, el comité de evaluación para la selección de personal bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios (CAS) N° 004-2022-MDP de la Municipalidad Distrital de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 173-2022-MDP/GM

DESIGNAR, el comité de evaluación para la selección de personal bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios (CAS) N° 003-2022-MDP de la Municipalidad Distrital de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 172-2022-MDP/GM

DESIGNAR, el comité de evaluación para la selección de personal bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios (CAS) N° 002-2022-MDP de la Municipalidad Distrital de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 171-2022-MDP/GM

DESIGNAR, el comité de evaluación para la selección de personal bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios (CAS) N° 001-2022-MDP de la Municipalidad Distrital de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 170-2022-MDP/GM

APROBAR la oferta ecónomica presentada por el postor INTERAMERICANA NORTE S.A.C, en el marco de la licitación pública N°001-2022-MDP/CS-1 "Adquisición de compactadora de residuos sólidos de la Municipalidad Distrital de Pimentel" con CUI N° 2538266.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 165-2022-MDP/GM

APROBAR la directiva N°006-2022-MDP "Lineamientos para la atención de las solicitudes de acceso a la información pública y del Portal de Transparencia Estándar de la Municipalidad Distrital de Pimentel".

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 163-2022-MDP/GM

DESIGNAR el comité de selección de la adjudicación simplificada N°002-2022-MDP/CS derivada del concurso público N°01-2021-MDP/CS-2 primera convocatoria.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 162-2022-MDP/GM

Declarar DESIERTO el procedimiento de selección: SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 10014 SAN MARTIN DE PORRES DE LA CIUDAD DE PIMENTEL.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 160-2022-MDP/GM

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud presentada por el representante común del Consorcio Supervisor Norte sobre dejar sin efecto el registro de consentimiento del otorgamiento de buena pro del concurso público N°002-2021-MDP-2 en SEACE.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 159-2022-MDP/GM

Declarar IMPROCEDENTE la oposición presentada por la administrada Angela Gabriela Peña Mondragon en el expediente N°7230-2022 de fecha 30 de junio del 2022.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 158-2022-MDP/GM

Declarar IMPROCEDENTE la oposición presentada por la administrada Angela Gabriela Peña Mondragon en el expediente N°7229-2022 de fecha 30 de junio del 2022.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 157-2022-MDP/GM

DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Gerencia N° 143-2020-MDP/GM de fecha 18 de setiembre del 2020.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 156-2022-MDP/GM

APROBAR la liquidación del contrato de servicio de consultoría de obra N°004-2020/MDP-GM

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 155-2022-MDP/GM

Formalizar las modificaciones presupuestales efectuadas en el nivel funcional programático, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución, en el marco de lo dispuesto en el Articulo 40 de la LEY No 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 154-2022-MDP/GM

APROBAR y OTORGAR el apoyo social ascendente a s/. 600.00 solicitado por el administrado JORGE FELIX PAZOS MONTALVAN en representación de los vecinos de la Calle 28 de julio para las celebraciones de fiestas patrias del año 2022.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 153-2022-MDP/GM

APROBAR por consentimiento la ampliación de plazo N°13 por treinta (30) días calendarios solicitada por el representante común del Consorcio Construyendo Pimentel

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 152-2022-MDP/GM

Aprobar y Otorgar el apoyo social ascendente a s/ 1,000.00 solicitado por el administrado José Elmer Carranza Panta.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 151-2022-MDP/GM

Reconocer la liquidación por concepto de vacaciones truncas de José Luis Perleche Ramos.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 150-2022-MDP/GM

Reconocer la liquidación por concepto de vacaciones truncas de Iván Josué Palomino Zarate.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 149-2022-MDP/GM

Reconocer la liquidación por concepto de vacaciones no gozadas y vacaciones truncas de José Luis Barandiarán Córdova.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 148-2022-MDP/GM

Reconocer la liquidación por concepto de vacaciones truncas de Víctor Eduardo Sánchez Torres.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 147-2022-MDP/GM

Reconocer la liquidación por concepto de vacaciones no gozadas y vacaciones truncas de Manuel Briceño Fiestas.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 146-2022-MDP/GM

Reconocer la liquidación por concepto de vacaciones no gozadas y vacaciones truncas de Gustavo Raúl Bardales Miñope.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 145-2022-MDP/GM

Reconocer la liquidación por concepto de vacaciones no gozadas y vacaciones truncas de Mayra Teresa de Jesús Velezmoro Delgado.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 144-2022-MDP/GM

Reconocer la liquidación por concepto de vacaciones no gozadas y vacaciones truncas de Maryories Giselle Rengifo Montaño.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 143-2022-MDP/GM

Reconocer la liquidación por concepto de vacaciones no gozadas y vacaciones truncas de Graciela Katya Gonzales Domínguez.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 142-2022-MDP/GM

Reconocer la liquidación por concepto de vacaciones no gozadas y vacaciones truncas de Erika Lisseth Galán Cutipa.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 141-2022-MDP/GM

Reconocer la liquidación por concepto de vacaciones truncas de Alejandra Luxury y Facundo Cruz.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 140-2022-MDP/GM

Reconocer la liquidación por concepto de vacaciones truncas de Claudia Analy Asenjo Uriarte.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 134-2022-MDP/GM

OTORGAR licencia con goce de haber por maternidad a la servidora Mayra Teresa de Jesus Velezmoro Delgado.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 134-2022-MDP/GM

Otorgar licencia con goce de haber por maternidad a la servidora Mayra Teresa de Jesús Velezmoro Delgado desde el 06 de julio del 2022 hasta el 15 de octubre del 2022.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 130-2022-MDP/GM

APROBAR, las Bases Administrativas para llevar a cabo la Licitación Pública N 001-2022-MDP/CS-1.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 129-2022-MDP/GM

ENCARGAR, a la Oficina de Abastecimiento y Servicios Generales los procedimientos administrativos que este cato genere, bajo responsabilidad.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 128-2022-MDP/GM

ENCARGAR, a la Oficina de Abastecimiento y Servicios Generales los procedimientos administrativos que este cato genere, bajo responsabilidad.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 113-2022-MDP/GM

Aprobar y Otorgar el apoyo social solicitado por la administrada Itzya Rubí Guevara Polo.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 111-2022-MDP/GM

AUTORIZAR, devolución de dinero solicitud de devolución de dinero presentada por el representante de Motofuerza SAC.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 110-2022-MDP/GM

Reconocer a favor de la consultora y constructora PODBRO SAC representada por ing. Martin Salazar Lossio .

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 109-2022-MDP/GM

Aprobar el Expediente técnico "Creación del parque en el pueblo joven Vista Hermosa del distrito de Pimentel-provincia de Chiclayo-Departamento de Lambayeque".

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 108-2022-MDP/GM

Declarar Improcedente la solicitud de devolución de dinero presentada en el expediente N° 4361-2022 por el administrado Segundo Alfonso Rodríguez Diaz, debido a que la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 107-2022-MDP/GM

Aprobar el Expediente de Contratación para la ejecución de la Obra "Ampliación de la Infraestructura de la IE N°1015 Santa Julia de Sector La Pradera del Distrito de Pimentel-Provincia de Chiclayo-Departamento de Lambayeque".

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 106-2022-MDP/GM

Aprobar el Expediente de Contratación para la ejecución de la Obra: "Mejoramiento del servicio de nichos en el Cementerio el Carmen, Distrito de Pimentel-provincia de Chiclayo-departamento de Lambayeque"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 105-2022-MDP/GM

Aprobar la Modificación del plan Anual de contrataciones para el año fiscal 2022 de la Municipalidad Distrital de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 103-2022-MDP/GM

Aprobar el expediente técnico de deductivo de obra N°02(menores metrados de obra N°01)

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 102-2022-MDP/GM

Designar al comité para el reparto y distribución de la donación aprobada mediante acuerdo de concejo N°045-2022-MDP/CM de fecha 15 de febrero del 2022.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 101-2022-MDP/GM

APROBAR, el adicional Nº 01 por un monto de S/ 80,529.04 el cual representa el monto contratado el 9.13% de la obra " creación de la red de alcantarillado del sector El Palmo del Distrito de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 099-2022-MDP/GM

Aprobar la directiva N°004-2022-MDP"Aplicacion de control previo en las unidades administrativas de la Municipalidad Distrital de Pimentel-Provincia de Chiclayo-departamento de Lambayeque".

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 098-2022-MDP/GM

DEJAR SIN EFECTO, la Resolución de Gerencia Nº 298-2021-MDP/GM de fecha 22 de noviembre del 2021.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 097-2022-MDP/GM

DEJAR SIN EFECTO, la Resolución de Gerencia Nº 297-2021-MDP/GM de fecha 22 de noviembre del 2021.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 096-2022-MDP/GM

DEJAR SIN EFECTO, la Resolución de Gerencia Nº 296-2021-MDP/GM de fecha 22 de noviembre del 2021.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 095-2022-MDP/GM

DEJAR SIN EFECTO, la Resolución de Gerencia Nº 294-2021-MDP/GM de fecha 22 de noviembre del 2021.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 094-2022-MDP/GM

DESIGNAR a partir de la fecha a la comisión negociadora del pliego de reclamo 2023-2024 del sindicato de trabajadores de la entidad.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 093-2022-MDP/GM

Aprobar la bases administrativas para llevar a cabo el concurso Público Nª 002-2021-MDP/CS-2 para la supervisión de la obra: Mejoramiento y ampliación de los servicios de educación primaria de la I.E. 10005 "Santa Rosa de Lima" en el Distrito de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 092-2022-MDP/GM

Aprobar las bases administrativas para llevar acabo el cocurso publico Nª 0001-2021-MDP/CS-2, para la supervision de obra "Mejoramiento de los servicios de Educación Primaria de la I.E 10014 San Martin DE Porres en el Distrito de Pimentel"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 091-2022-MDP/GM

DESIGANAR el comite de seleccion del concurso Público Nª 002-2021-MDP/CS-2 para la supervisión de obra: Mejoramiento y ampliación de los servicios de educación primaria de la I.E. 10005 "Santa Rosa de Lima" en el Distrito de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 091-2022-MDP/GM

Designar, el comité de selección del concurso Público Nª 002-2021-MDP/CS-2 para la supervisión de la obra: Mejoramiento y ampliación de los servicios de educación primaria de la I.E. 10005 "Santa Rosa de Lima" en el Distrito de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 090-2022-MDP/GM

Designar el comité de selección del concurso publico Nª001-2021-MDP/CS-2 para la supervisión de la obra " Mejoramiento de los servicios de Educación Primaria de la I.E 10014 San Martin de Porres" del Distrito de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 090-2022-MDP/GM

Designar, el comité de selección del concurso Público Nª 002-2021-MDP/CS-2 para la supervisión de la obra: Mejoramiento y ampliación de los servicios de educación primaria de la I.E. 10014 "San Martin de Porres" en el Distrito de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 089-2022-MDP/GM

APROBAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION expediente de contratación del concurso Publico Nª 002-2021-MDP/CS-2 para la supervisión de obra: Mejoramiento y ampliación de los servicios de educación primaria de la I.E. 10005 "Santa Rosa de Lima" en el Distrito de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 088-2022-MDP/GM

APROBAR el expediente de CONTRATACION PUBLICO Nª 001-2021-MDP/CS-2 para la supervisión de obra " Mejoramiento de los servicios de Educación Primaria de la I.E 10014 "San Martin de Porres" del Distrito de Pimentel

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 087-2022-MDP/GM

Rectificar la fecha de emisión del Informe Nº 113-2022-GIDUR/MDP/JMRT.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 085-2022-MDP/GM

Declarar Improcedente la solicitud presentada por la administrada DIONICIA ÑÍQUEN VDA. DE VELÁSQUEZ sobre un lote de terreno ubicado en la zona norte de ampliación del casco urbano de 125 m2.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 084-2022-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud presentada por la administrada MARIA JESUS VILLASIS DE QUIÑONES Y CARLOS ENRIQUE AGUSTO QUIÑONEZ CASTRO, sobre reubicación de predio urbano ubicado en la urb. Víctor Raúl Haya de la Torre Mz. I Lt. 02.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 083-2022-MDP/GM

Declarar Improcedente la solicitud presentada por el administrado OSCAR FERNANDO SULLON CASAS sobre reubicación de predio urbano ubico en urbanización Víctor Raúl Haya de la Torre Mz. I Lt. 02.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 082-2022-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud presentada por el administrado HÉCTOR RAUL VALLEJOS ALARCÓN, sobre reubicación de predio urbano ubicado en la urb. Víctor Raúl Haya de la Torre Mz. D Lt. 19.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 082-2022-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud presentada por el administrado HÉCTOR RAUL VALLEJOS ALARCÓN, sobre reubicación de predio urbano ubicado en la urb. Víctor Raúl Haya de la Torre Mz. D Lt. 19.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 081-2022-MDP/GM

Declarar Improcedente la solicitud presentada por la Administrada MARÍA CONSUELO CARRANZA LACHAPELL, sobre rectificación de lotes Nº18,19,20,21 y 22 de la Urb. Víctor Raúl Haya de la Torre.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 079-2022-MDP/GM

AUTORIZAR la devolución de dinero a la administrada JANETH RAMIREZ HOLGUIN por el monto de S/ 616.00 por pago de sepultura.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 078-2022-MDP/GM

AUTORIZAR la devolución de dinero a la administrada LORENZA LLONTOP LLUMPO por el monto de S/ 503.80 por independización de lote matriz.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 076-2022-MDP/GM

APROBAR el listado priorizado de obligaciones provenientes de materia laboral derivadas de sentencias con calidad de cosa juzgada de Municipalidad Distrital del Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 074-2022-MDP/GM

DECLARAR FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por JORGE LUIS YAIPEN LLONTOP y en consecuencia REVOCAR LA resolución Nª 300-2021/GIDUR

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 073-2022-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de la administrada ELVA MARINA SANCHEZ VASQUEZ , sobre la reubicación de Predio Urbano.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 072-2022-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud presentada por CARLOS ENRIQUE AGUILAR GASTULO contenida el Expediente Nª 1587-2022.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 072-2022-MDP/GM

Declarar Improcedente la oposición formulada por Carlos Enrique Aguilar Gastulo.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 066 2022-MDP/GM

Reconocer las obligaciones pendientes de pago, por las razones expuestas previamente.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 065-2022-MDP/GM

Declarar Fundado el recurso de apelación interpuesto por Meleny Leity Ramos Polo.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 057 2022-MDP/GM

Declarar improcedente la Solicitud de ampliación de plazo N10 por (31) días calendarios solicitada por el representante común del consorcio construyendo Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 056 2022-MDP/GM

Declarar improcedente la Solicitud de ampliación de plazo N09 por (23) días calendarios solicitada por el representante común del consorcio construyendo Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 055 2022-MDP/GM

Declarar Procedente la Solicitud de ampliación de plazo N08 por treinta y uno días calendarios solicitada por el representante común del consorcio construyendo Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 054-2022-MDP/GM

Declarar improcedente la solicitud de ampliación de plazo N 07 por (38) días calendarios solicitada por el representante común del consorcio construyendo Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 053-2022-MDP/GM

Declarar improcedente la solicitud de ampliación de plazo N06 por (46) días calendarios solicitada por el representante común del consorcio construyendo Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 053 2022-MDP/GM

Declarar Improcedente la solicitud de ampliación de plazo N06 por cuarenta y seis calendarios solicitada por el representante común del consorcio construyendo Pimentel mediante carta Nº 149-2021-construyendo Pimentel/ALD-RC.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 049 2022-MDP/GM

Declarar procedente el recurso de apelación presentado por la representante de CISSAC SCANDER SAC contra la resolución de gerencia de infraestructura y desarrollo urbano y rural Nº 026-2022-MDP-GIDUR

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 048-2022-MDP/GM

Aprobar la liquidación técnica-financiera de la obra "Recuperación de la infraestructura para el servicio educativo inicial en la IEI N 043 PPJJ villa del mar del distrito Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 047 2022-MDP/GM

Aprobar la liquidación técnica-financiera de la obra : Recuperación de la infraestructura para el servicio educativo inicial en la IEI Nº 538 Virgen de Fátima-AAHH Señor de los Milagros de la Pradera del distrito de Pimentel-provincia de Chiclayo-departamento Lambayeque.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 044 2022-MDP/GM

Aprobar el expediente técnico de "adquisición de compactadora de residuos solidos en el (la) municipalidad distrital de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 042 2022-MDP/GM

Designar al subgerente de Abastecimiento y servicios Generales Ing. Mario Cruzado Lizama.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 040 2022-MDP/GM

Aprobar la modificación del articulo primero de la resolución de gerencia Nº 142-A-2021-MDP/GM

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 039 2022-MDP/GM

Aprobar la modificación del plan anual de contrataciones de municipalidad distrital de Pimentel aprobado mediante resolución de gerencia municipal Nº 003-2022-MDP/GM.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 038-2022-MDP/GM

Aprobar el plan de trabajo 2022 del Centro integral del Adulto Mayor de la Municipalidad Distrital de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 035 2022-MDP/GM

Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el nivel funcional programático.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 034 2022-MDP/GM

Designar el comité de recepción de la obra "mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado del sector sagrado corazón de Jesús"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 033 2022-MDP/GM

Aprobar el plan de trabajo del año 2022 del programa municipal de educación , cultura y ciudadanía ambiental de la municipalidad distrital de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 032 2022-MDP/GM

Aceptar en vías de regularización la renuncia presentada por la servidora Ingrid tirado casique desde el 04 de enero del 2022.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 031 2022-MDP/GM

Autorizar la prestación adicional Nº 02 del servicio de consultoría de supervisión de la obra "Rehabilitación de la Infraestructura de la IEI Nº 079 Virgen morena de Guadalupe en el CP La Pradera-Pimentel-Chiclayo-Lambayeque.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 030 2022-MDP/GM

Autorizar la prestación adicional Nº 01 del servicio de consultoría de supervisión de la obra "Rehabilitación de la Infraestructura de la IEI Nº 079 Virgen morena de Guadalupe en el CP La Pradera-Pimentel-Chiclayo-Lambayeque.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 029-2022-MDP/GM

Declarar la Destitución Automática del servidor nombrado Eloy Martin Mendoza GONZALES.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 028-2022-MDP/GM

Aprobar la programación de ejecución de obra y calendario valorizado de avance actualizado de obra.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 027-2022-MDP/GM

Aprobar el cronograma reprogramado de avance de obra.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 023-2021-MDP/GM

Aprobar el cambio de residente de la obra.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 022-2022-MDP/GM

Autorizar la asignación de un fondo económico bajo la modalidad de encargo interno de dinero a favor e la servidora MAYRA TERESA DE JESUS VELEZMORO DELGADO.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 020-2022-MDP/GM

Reconocer la deuda pendiente a HARALD MORALES GUERRERO.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 019-2022-MDP/GM

Aprobar el Expediente Técnico :Construcción de conexiones domiciliarias de agua potable en el (LA) mejoramiento del servicio de agua desagüe en Ca.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 018-2022-MDP/GM

Aprobar el Expediente Técnico :Proyecto construcción de circulación vehicular y/o estacionamiento en el (LA) mejoramiento del servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en Ca.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 017-2022-MDP/GM

Aprobar la liquidación técnica-financiera del contrato de obra Nº 007-020/MDP-GM para la ejecución de la obra : rehabilitación de pistas y veredas en las calles de la urbanización Tupac Amaru del distrito de Pimentel-Chiclayo-Lambayeque"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 016 2022-MDP/GM

Declarar improcedente la solicitud de apoyo social, conforme a los argumentos expuestos en la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 015 2022-MDP/GM

Autorizar la devolución de dinero al administrado ALBERTO MANUEL PERALES NEIRA.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 012 2022-MDP/GM

APROBAR LAS BASES ADMINISTRATIVAS de la adjudicación simplificada Nº 001-2022-MDP/OEC

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 010 2022-MDP/GM

Aprobar el expediente contratación de la adjudicación simplificada Nº 001-2022-MDP/OEC.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 009 2022-MDP/GM

Aprobar el plan anual de contrataciones de la municipalidad distrital de Pimentel para el año fiscal 2002.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 007-2022-MDP/GM

Aceptar, la renuncia voluntaria efectuada por la servidora municipal CAS Mónica Elena Pazos Benites.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 006-2022-MDP/GM

Aprobar el Expediente Técnico Ampliación del Sistema Alcantarillado en el Sector La Joyita II, Distrito de Pimentel-Provincia de Chiclayo-Departamento de Lambayeque.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 004 2022-MDP/GM

Aprobar el expediente técnico MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN CP.EL HIGO.DISTRITO DE PIMENTEL PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 003 2022-MDP/GM

Aprobar el expediente técnico: RENOVACION DE EQUIPO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA; EN EL (LA) REHABILITACION Y OPTIMIZACION DE LA ILUMINACION DEL MUELLE DE PIMENTEL.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 002 2022-MDP/GM

Aprobar el expediente técnico CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN EL (LA) MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA .

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 001 2022-MDP/GM

Efectuar la devolución de dinero, según los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 323 2021-MDP/GM

Disponer el pago de S/1,236.041 al seguro social de salud (ESSALUD) en el marco del acogimiento del regimen de facilidades de pago para deuda no tributaria por concepto del reembolso de las prestaciones otorgadas a trabajadores.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 320 2021-MDP/GM

Aprobar el expediente técnico RENOVACION DE VESTUARIOS Y/O SSHH DE USUARIOS; EN EL (LA) AMPLIACION MARGINAL DE SERVICIOS Y REMODELACION DE LAS OFICINAS DE SSHH DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 319-A 2021-MDP/GM

Aprobar el expediente técnico CREACION DE PIESTAS Y VEREDAS; SARDINELES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AAHH NUEVO PROGRESO DEL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE-CUI Nº 380391.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 318 2021-MDP/GM

Aprobar el apoyo económico ascendente a S/ 800.00 los cuales serán distribuidos de la siguiente manera: S/ 500.00 para el primer puesto y S/ 300.00 para el segundo puesto de aprovechamiento académico del año lectivo 2021 de educación secundaria del colegio Manuel Gonzales Prada.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 316 2021-MDP/GM

Disponer la destitución automática de la servidora Karin Janeth Fuentes Diaz

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 312 2021-MDP/GM

Autorizar la asignación de un fondo económico bajo la modalidad de encargo interno de dinero a favor de la servidora María Hemelina Morales Zuloeta en su responsable de unidad de comunicaciones e imagen institucional.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 309 2021-MDP/GM

Designar el comite para la adjudicación de puestos del mercadillo municipal de Pimentel en el sector La Provivienda.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 308 2021-MDP/GM

Autorizar la asignación de un fondo económico bajo la modalidad de encargo interno de dinero a favor de la servidora María Hemelina Morales Zuloeta en su responsable de unidad de comunicaciones e imagen institucional.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 305-2021-MDP/GM

Autorizar la asignación de un fondo económico bajo la modalidad de Encargo interno de Dinero a favor de la servidora Maryories Giselle Rengifo Montaño en su calidad de gerente de administración tributaria.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 303 2021-MDP/GM

Autorizar el encargo interno de dinero a la servidora Leonor Plaza Salazar en su calidad de Sub Gerente de Planeamiento Urbano y Catastro de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 302 2021-MDP/GM

Autorizar el encargo interno de dinero a la servidora Leonor Plaza Salazar en su calidad de Subgerente de Planeamiento Urbano y Catastro de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 301 2021-MDP/GM

Aprobar el informe de Rendición de cuentas de la actividad AII-10: "Limpieza, mantenimiento, acondicionamiento y reparación de instalaciones turísticas en el Balneario de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 300 2021-MDP/GM

Declarar que los dias martes 02 de noviembre del 2021, viernes 24 de diciembre 2021,lunes 27 de diciembre 2021,viernes 31 de diciembre 2021,lunes 03 de enero del 2022 declarados feriados no laborables.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 299 2021-MDP/GM

Autorizar la devolucion de dinero al administrado Gerardo Rolando Garcia Arbulu.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 298 2021-MDP/GM

Aprobar el exp. técnico de la prestación adicional N° 06 obra: "Reparación de obras exteriores en la Calle Miguel Grau cuadras 01-04,Torres Paz cuadras 01-06,Calle Chiclayo cuadras 02-08,Calle José Q. Gonzales 02-08,Calle Buenos Aires cuadras 04-05,Calle Francisco Bolognesi cuadra 08,Calle José Balta cuadras 05,06,07,08,Calle Lima cuadras 05,06,07,08 del Centro Urbano del Distrito de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 297 2021-MDP/GM

Aprobar el expediente técnico de la obra: "Reparación de obras exteriores en la Calle Miguel Grau cuadras 01-04, Torres Paz cuadras 01-06, Calle Chiclayo cuadras 02-08, Calle José Quiñones Gonzales 02-08, Calle Buenos Aires cuadras 04-05, Calle Francisco Bolognesi cuadra 08, Calle José Balta cuadras 05,06,07,08, Calle Lima cuadras 05,06,07,08 del entro Urbano del Distrito de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 296 2021-MDP/GM

Aprobar el expediente técnico de la obra: "Reparación de obras exteriores en la Calle Miguel Grau cuadras 01-04, Torres Paz cuadras 01-06, Calle Chiclayo cuadras 02-08, Calle José Quiñones Gonzales 02-08, Calle Buenos Aires cuadras 04-05, Calle Francisco Bolognesi cuadra 08, Calle José Balta cuadras 05,06,07,08, Calle Lima cuadras 05,06,07,08 del entro Urbano del Distrito de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 295 2021-MDP/GM

Aprobar por consentimiento la prestación adicional No 03 de la obra: "Reparación de obras exteriores en la Calle Miguel Grau cuadras 01-04, Torres Paz cuadras 01-06, Calle Chiclayo cuadras 02-08, Calle José Balta cuadras 05,06,07,08, Calle Lima cuadras 05,06,07,08 del Centro Urbano del Distrito de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 294 2021-MDP/GM

Aprobar el expediente técnico de la obra: "Reparación de obras exteriores en la Calle Miguel Grau cuadras 01-04, Torres Paz cuadras 01-06, Calle Chiclayo cuadras 02-08, Calle José Quiñones Gonzales cuadras 02-08, Calle Buenos Aires cuadras 04-05, Calle Francisco Bolognesi cuadra 08, Calle José Balta cuadras 05,06,07,08, Calle Lima cuadras 05,06,07,08 del Centro Urbano del Distrito de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 293 2021-MDP/GM

Aprobar la liquidación de la obra Adquisición de alumbrado de la vía publica en la Ampliacion Marginal de servicios para el mejoramiento del sistema de alumbrado publico, de la Av. principal Pasaje 2 y Parque Fermín Ávila Morón del Distrito de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 292-2021-MDP/GM

Aprobar por consentimiento la solicitud de ampliación de plazo Nº 03 por 11 días calendarios.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 291-2021-MDP/GM

Autorizar el encargo interno de dinero a la servidora ERIKA LISSETH GALAN CUTIPA Por el monto de s/ 8,153.60 para el pago de la atención medica de la servidora VICTORIA MENDOZA SOLORZANO.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 287-2021-MDP/GM

Designar al comité de selección encargado de conducir el concurso publico CP-SM-1-2021-MDP/CS-1.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 283-2021-MDP/GM

Aprobar el expediente técnico Renovación de luminaria: en el (la) ampliación marginal de servicios y mejoramiento del sistema de alumbrado publico de la calle balta del distrito de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 282-2021-MDP/GM

Aprobar por consentimiento la solicitud de ampliación de plazo Nº 05 por 33 días calendarios .

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 278-2021-MDP/GM

Aprobar por consentimiento la solicitud de ampliación de plazo Nº 04 por 02 días calendarios .

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 275-2021-MDP/GM

Aprobar el expediente de contratación de la Licitación Pública - LP N° 002-2021-MDP/CS-1.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 274-2021-MDP/GM

Aprobar el expediente de contratación de la Licitación Pública - LP N° 001-2021-MDP/CS-1.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 270-2021-MDP/GM

Aprobar la sexta modificación del Plan Anual de Contrataciones para el año fiscal 2021 de la Municipalidad Distrital de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 263-2021-MDP/GM

Aprobar el expediente técnico denominado "Adquisición de planta generadora de oxígeno medicinal en el (la) EESS Samu GERESA Lambayeque del distrito de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 260 2021-MDP/GM

Aprobar la Directiva para el control de ingreso y desplazamiento de personas en la Municipalidad Distrital de Pimentel y sus diversos locales.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 259-2021-MDP/GM

Autorizar la devolución de dinero a Roció Paz Salazar.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 258-2021-MDP/GM

Declarar Improcedente por extemporáneo la nulidad del oficio del acto administrativo presentado por Ana María Campodónico Carrión y otros contra la Resolución de Gerencia N° 004-2018-MDP/GM

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 257-2021-MDP/GM

Declarar improcedente la oposición formulada por Humberto Farroñan Sandoval y Julia Santamaria Santisteban en el expediente Nº 9633-2021.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 256-2021-MDP/GM

Designar al servidor José Maximiliano Reto Timana como inspector para la actividad de intervención inmediata con convenio Nº 11013 de la garita del distrito Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 255-2021-MDP/GM

Aprobar la actualización del expediente técnico de la obra: "mejoramiento y ampliación de los servicios de educación primario de la institución educativa publica Nº 10005-santa rosa de lima de la localidad Pimentel"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 253-2021-MDP/GM

Autorizar el encargo interno de dinero a Graciela Kathya del Pilar Gonzales Domínguez, para el pago de la audiencia de conciliación extrajudicial.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 252-2021-MDP/GM

Aprobar el expediente técnico denominado "ampliación de la infraestructura de la IE Nº10115 Santa Julia del sector La Pradera del distrito de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 246-2021-MDP/GM

Autorizar en forma adelantada el uso de descanso físico vacacional programado mediante resolución de gerencia Nº 187-2021-MDP/GM

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 245-2021-MDP/GM

Autorizar el encargo interno de dinero al José Luis Barandiarán Córdova .

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 238-2021-MDP/GM

Autorizar el encargo interno de dinero a la servidora María Pupuche Acuña para la adquisición de material del Centro Integral del Adulto Mayor(CIAM) de la Municipalidad Distrital de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 236-2021-MDP/GM

Declarar improcedente el recurso impugnativo de apelación interpuesto por el administrado Cesar Leandro Olivares Segur.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 235 2021-MDP/GM

Aceptar la renuncia presentada por la servidora Massiel Andrea Estela García al cargo que venia desempeñando en la Municipalidad Distrital de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 233 2021-MDP/GM

Aprobar la ficha técnica de la actividad de intervención inmediata con convenio No 24-0001-AII-14: "Limpieza y mantenimiento de la Institución Educativa Secundaria de Menores Manuel Gonzales Prada - Distrito de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 232 2021-MDP/GM

Aprobar la ficha técnica de la actividad de intervención inmediata con convenio No 24-0002-AII-14: "Limpieza y mantenimiento de la Institución Educativa No 11013 de La Garita-Distrito de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 230-2021-MDP/GM

Aprobar el expediente de contratación para la ejecución de la Obra: Rehabilitación de las calles del sector Pradera del Distrito de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 227 2021-MDP/GM

Aprobar el calendario acelerado de obra, actualizados a la fecha de reinicio de obra 05 de julio de 2021.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 226-2021-MDP/GM

En vías de regularización Autorizar en forma adelantada el uso de descanso físico vacacional al funcionario José Luis Barandiaran Cordova por quince días.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 226-2021-MDP/GM

En vías de regularización autorizar en forma adelantada el uso de descanso físico vacacional al funcionario José Luis Barandiaran Córdova.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 218 2021-MDP/GM

plan Anual de seguridad y salud en el trabajo 2021 de la municipalidad distrital de pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 217 2021-MDP/GM

Aprobar la politica de seguridad y salud en el trabajo de contraloria.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 216-2021-MDP/GM

Aceptar la renuncia voluntaria e irrevocable del servidor Niels Werner Torres Cieza.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 211-2021-MDP/GM

Declarar improcedente la oposición formulada por Darwin Jesús Soto Banda en representación de José Luis Salazar Mejía en el expediente administrativo Nº 7788-2021.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 209-2021-MDP/GM

Las modificaciones presupuestarias efectuadas en el nivel funcional programático, correspondiente al mes de julio de 2021.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 205-2021-MDP/GM

Respuesta de la solicitud presentada por el servidor Jorge Antonio Salazar Moreto.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 204-2021-MDP/GM

Aprobar por consentimiento, la ampliación de plazo N° 02 de la Obra REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE IEI N° 079 - VIRGEN MORENA DE GUADALUPE EN EL CP. LA PRADERA - PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE, por un periodo de 14 días calendarios, teniendo como nueva fecha el día 21 de mayo del 2021.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 201-2021-MDP/GM

Respuesta de la solicitud presentada por el servidor Jorge Armando Querevalu Paiva.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 200-2021-MDP/GM

Respuesta de la solicitud presentada por la servidora Greysi Josari Huamán Tineo.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 199-2021-MDP/GM

Respuesta de la solicitud presentada por la servidora Claudia María Pérez Rioja.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 191-2021-MDP/GM

Respuesta de la solicitud presentada por la administrada Edith Maritza Limo Seclén.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 189-2021-MDP/GM

Bases administrativas del procedimiento de selección N° 003-2021-MDP/CS-1 de la obra: "Creación del servicio de agua potable y alcantarillado del sector Sagrado Corazón de Jesús, La Pradera distrito de Pimentel".

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 188-2021-MDP/GM

Recurso de apelación presentado por el señor Milton Edinson Huangal Naveda.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 187-2021-MDP/GM

Rol de vacaciones de los funcionarios bajo el régimen laboral de CAS Confianza del año 2020.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 187-2021-MDP/GM

Las modificaciones presupuestarias efectuadas en el nivel funcional programático, correspondiente al mes de julio de 2021.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 185-2021-MDP/GM

Procedente el pedido de Ampliación de plazo Nº 01, de la Obra: Rehabilitación de las Calles del Sector La Plata del Distrito de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 181-2021-MDP/GM

Expediente técnico para el proyecto: "Creación de agua potable de la localidad Santa Julia, distrito de Pimentel", con código único de inversión N° 2488740.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 180-2021-MDP/GM

Expediente técnico para el proyecto: "Creación de agua potable de la localidad el Higo III, distrito de Pimentel", con código único de inversión N° 2488756.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 179-2021-MDP/GM

Expediente técnico para el proyecto: "Creación de agua potable de la localidad el Higo II, distrito de Pimentel", con código único de inversión N° 2488734.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 178-2021-MDP/GM

Expediente técnico para el proyecto: "Creación de agua potable de la localidad el Higo I, distrito de Pimentel", con código único de inversión N° 2488719.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 177-2021-MDP/GM

Documento de oposición presentada por Irina Gamarra Mera.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 176-2021-MDP/GM

Encargo interno de dinero a la servidora María Hemelina Morales Zuloeta.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 167-2021-MDP/GM

Proceso de compra-venta por subasta restringida programada según las bases administrativas N° 001-2021-MDP/GAF/SGP

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 166-2021-MDP/GM

Declarar improcedente, la asignación del trabajo remoto y la licencia con goce de haber solicitada por la señora Ana Lucia Puican Ordoñez, trabajadora cas de la municipalidad distrital de pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 163-2021-MDP/GM

Miembros del comité de recepción de la obra: "Rehabilitación de pistas y veredas de la Urb. Túpac Amaru del distrito de Pimentel".

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 162-2021-MDP/GM

Miembros del comité de recepción de la obra: "Construcción de servicios higiénicos en el cementerio el carmen y la ladrillera municipal del distrito de Pimentel".

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 161-2021-MDP/GM

Oposición administrativa formulada por Margarita Calderón Ponce.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 160-2021-MDP/GM

Calendario acelerado de obra, actualizados a la fecha de reinicio de la obra: "Rehabilitación de calles de la Urbanización La Plata", distrito de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 158-2021-MDP/GM

Devolución de dinero por pago indebido a favor de Manuel Piscoya Nepo.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 157-2021-MDP/GM

Quinta modificación del plan anual de adquisiciones y contrataciones de la Municipalidad Distrital de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 156-2021-MDP/GM

Corrección de error material presentado por la administrada Georgina Nuñez Gonzales De LLatas.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 153-2021-MDP/GM

Respuesta al recurso de apelación presentado por el administrado William Francisco Chinchay Alza.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 152-2021-MDP/GM

Miembros del comité de Recepción de la obra "Recuperación de la infraestructura para el servicio educativo inicial en la I.E. 403-PPJJ Villa Del Mar", distrito de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 151-2021-MDP/GM

Reconocimiento de pago de la entrega económica vacacional del ex funcionario Carlos Enrique Noriega Diaz.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 150-2021-MDP/GM

Autorización de venta por subasta restringida de 41 bienes muebles en calidad de chatarra y 80 llantas en desuso de la Municipalidad Distrital de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 149-2021-MDP/GM

Incorporación de documento técnico de la Municipalidad Distrital de Pimentel al "Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de Covid-19 de la Municipalidad Distrital de Pimentel".

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 148-2021-MDP/GM

Designación de los miembros del comité de recepción de la obra. "Rehabilitación de Pistas y Veredas de la urbanización Dallorso del distrito de Pimentel".

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 146-2021-MDP/GM

Resultado de la solicitud presentada por la administrada Rocío del Pilar Falla Silva.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 144-2021-MDP/GM

Autorización de licencia con goce de haber por enfermedad a la Subgerente de Planeamiento Urbano y Catastro, Arq. Olga Medina Muñoz.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 143-2021-MDP/GM

Actualización del expediente técnico para el proyecto denominado: "Rehabilitación de las Calles del sector La Pradera", distrito de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 142-A 2021-MDP/GM

Designar al comité de recepción de la obra denominada Rehabilitación de Infraestructura de la IEI No 079-VIRGEN MORENA DE GUADALUPE en el CP La pradera-Pimentel-Chiclayo-Lambayeque, con CUI N° 2462757.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 141-2021-MDP/GM

Designación del Ing. Atilio Henry Pérez Terrones, como inspector del programa Trabaja Perú denominado: "Limpieza, Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparación de Instalaciones Turísticas en el Balneario de Pimentel".

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 140-2021-MDP/GM

Designación del comité electoral para la elección de los representantes de los servidores que conformarán el comité de planificación de la capacitación 2021-2023 de la Municipalidad Distrital de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 139-2021-MDP/GM

Autorización de licencia con goce de haber al servidor William Ramírez Yrigoyen.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 138-2021-MDP/GM

Liquidación por concepto de vacaciones truncas de Edgar Bernabé Silva.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 137-2021-MDP/GM

Aprobación del Plan de vigilancia, prevención y control de la obra denominada: "Limpieza, Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparación de Instalaciones Turísticas en el Balneario del Distrito de Pimentel".

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 136-2021-MDP/GM

Ampliación de plazo N° 04 de la obra: "Rehabilitación de Pistas y Veredas de la urbanización Dallorso", distrito de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 135-2021-MDP/GM

Aprobación del expediente técnico para el proyecto: "Creación de Losa de Recreación Multiusos en la Urbanización Fermín Ávila Morón", distrito de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 134-2021-MDP/GM

Aprobación del expediente técnico para el proyecto: "Creación de Parque en la Urbanización Fermín Ávila Morón", distrito de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 132-2021-MDP/GM

Aprobación del precio unitario de tubería PVC, por la suma de S/.31,196

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 131-2021-MDP/GM

Ampliación de plazo Nº 01 de la obra: "Rehabilitación de la Infraestructura de la I.E.I. Nº 079 Virgen Morena de Guadalupe de la Pradera", distrito de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 130-2021-MDP/GM

Cronograma de avance de obra: "Rehabilitación de calles de la urbanización La Plata", distrito de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 128-2021-MDP/GM

Ficha técnica de la actividad: "Limpieza, Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparación de Instalaciones Turísticas en el Balneario de Pimentel".

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 127-2021-MDP/GM

Designación del los miembros del comité de recepción de la obra: "Creación de nichos en el cementerio El Carmen de Pimentel".

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 126-2021-MDP/GM

Bases administrativas para llevar el procedimiento de selección para la adquisición de combustible.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 125-2021-MDP/GM

Expediente de contratación para llevar el procedimiento de selección para la adquisición de combustible.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 124-2021-MDP/GM

Licencia por paternidad con goce de remuneraciones, a favor del funcionario de confianza Abog. Jhon Peter Martínez Núñez.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 123-2021-MDP/GM

Miembros del comité de selección para llevar a cabo el procedimiento especial de contratación para ejecución de obra "Rehabilitación de calles del sector La Pradera del distrito de Pimentel".

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 122-2021-MDP/GM

Miembros del comité de selección para llevar a cabo el procedimiento especial de contratación para ejecución de obra "Rehabilitación de calles del sector La Pradera del distrito de Pimentel".

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 121-2021-MDP/GM

Plan de vigilancia, prevención y control de la obra denominada "Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de vías - Av. Alfonso Ugarte del distrito de Pimentel".

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 118-2021-MDP/GM

Programación CPM y calendarios valorizados actualizados.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 117-2021-MDP/GM

Designación de los miembros del comité de recepción de la obra "Reparación de la red de alcantarillado en el mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado del sector Dallorso en el distrito de Pimentel".

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 116-2021-MDP/GM

Liquidación por concepto de vacaciones no gozadas y vacaciones truncas de Napoleón Toro Ramos.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 115-2021-MDP/GM

Liquidación por concepto de vacaciones no gozadas y vacaciones truncas de Diego Carpio Bravo.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 114-2021-MDP/GM

Liquidación por concepto de vacaciones no gozadas y vacaciones truncas de Yessenia Fabiola Vargas Sanchez.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 113-2021-MDP/GM

Ampliación de la obra: "REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACIÓN TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE PIMENTEL".

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 112-2021-MDP/GM

Solicitud de reintegro de beneficio económico del servidor Segundo Gregorio Yafac Segura.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 111-2021-MDP/GM

Declarar procedente la liquidación por tiempo de servicio y beneficios sociales, amparado bajo el Regimen del Decreto Legislativo N° 276.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 110-2021-MDP/GM

Designar al Ing. José Maximiliano Reto Timana como responsable técnico de la actividad de intervención inmediata "Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de vías en Av. Alfonso Ugarte del Distrito de Pimentel - Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 109-2021-MDP/GM

Autorizar el encargo interno de dinero en su calidad de encargada de la Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional para la adquisición de bienes y servicios para el homenaje virtual por el Día De la Madre.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 108-2021-MDP/GM

Autorizar el encargo interno de dinero en su calidad de encargada de la Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional para la adquisición de presentes para conmemorar el Día De la Madre.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 107-2021-MDP/GM

Otorgar a la servidora pública licencia sin goce de haber desde el 03 de mayo hasta el 30 de julio del 2021.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 106-2021-MDP/GM

Declarar improcedente la reprogramación de descanso físico vacacional, según los argumentos expuestos en la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 105-2021-MDP/GM

Apertura de caja chica para el ejercicio fiscal 2021.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 103-2021-MDP/GM

Designar la comisión de revisión de la información relacionada a la rendición de encargos internos de la Municipalidad Distrital de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 102-2021-MDP/GM

Aprobar, la ficha técnica de la actividad limpieza, mantenimiento, acondicionamiento y reparación de instalaciones turísticas en el balneario del distrito de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 101-2021-MDP/GM

Aprobar, la ficha técnica de la actividad "Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de vías, av. Alfonso Ugarte del distrito de Pimentel -Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 100-2021-MDP/GM

Aprobar, el adicional de obra N° 01 de la obra habilitación e pistas y veredas de la Urbanización Dallorso, del Distrito de Pimentel, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 099-2021-MDP/GM

Licencia con goce de remuneraciones por enfermedad al funcionario público de confianza Manuel Velásquez Cumpa.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 098-2021-MDP/GM

Designar la comisión para el proceso de negociación colectiva para el periodo 2022 - 2023 de la Municipalidad Distrital de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 097-2021-MDP/GM

Designar a los miembros del comité de recepción de la obra "recuperación de la infraestructura para el servicio de educación inicial en la IE N° 538 Virgen de Fátima - AAHH Señor de los Milagros de la Pradera".

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 096-2021-MDP/GM

Autorizar el encargo interno de dinero para la búsqueda e impresión de las partidas registrales de bienes y muebles de contribuyentes morosos.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 095-2021-MDP/GM

RECONOCER LA DEUDA PENDIENTE DE PAGO DE BIENES Y SERVICIOS PRESTADOS A DIFERENTES UNIDADES, SUBGERENCIAS Y GERENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 094-2021-MDP/GM

ENCARGAR A LA GERENCIA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION ELABORAR LAS CORRESPONDIENTES "NOTAS PARA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 093-2021-MDP/GM

RECONOCER LA LIQUIDACIÓN POR CONCEPTO DE BENEFICIOS SOCIALES DEL ING. CESAR ROBERTO JACINTO PURIZACA.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 093-2021-MDP/GM

Reconocer la liquidación por concepto de beneficios sociales, debiendo otorgarse a sus herederos únicos y universales, conforme a la inscripción de sucesión intestada.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 092-2021-MDP/GM

DECLARAR IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO Y LEVANTAMIENTO DEL EMBARGO PRESENTADA POR EL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 091-2021-MDP/GM

APROBAR EL ADICIONAL DE OBRA No 01 DE LA OBRA "REPARACIÓN DE LAS VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DE LA URBANIZACIÓN TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 089-2021-MDP/GM

APROBAR EL CRONOGRAMA DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO Y LA PROGRAMACIÓN CPM PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACIÓN DALLORSO DEL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 088-2021-MDP/GM

DESIGNAR A MIEMBROS DEL COMITE DE SELECCIÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN PEC N° 003-2021-MDP/CS.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 087-2021-MDP/GM

APROBAR LAS BASES ADMINISTRATIVAS DE LA SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 001-2021-MDP/OEC - SEGUNDA CONVOCATORIA.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 085-2021-MDP/GM

Expediente de contratación para llevar a cabo el procedimiento de selección subasta inversa electrónica - segunda convocatoria - para la adquisición de combustible.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 084-2021-MDP/GM

Expediente técnico para el proyecto: "Mejoramiento y ampliación de los servicios de educación primaria de la institución educativa 10005 Santa Rosa de Lima de la ciudad de Pimentel".

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 083-2021-MDP/GM

Actualización total del monto de inversión de expediente técnico para el proyecto: "Mejoramiento de los servicios de educación primaria de la institución educativa 10014 San Martín de Porres de la ciudad de Pimentel".

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 081-2021-MDP/GM

APROBAR EL PLAN DE TRABAJO 2021 DEL "PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANIA AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL 2019-2022"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 080-2021-MDP/GM

Encargo interno de dinero a la Gerente de Administración Tributaria, Abog. Maryories Giselle Rengifo Montaño para la adquisición de bienes.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 079-2021-MDP/GM

Liquidación por concepto de vacaciones truncas de la Econ. Heidy Tatyana Delgado vera.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 078-2021-MDP/GM

Encargo interno de dinero a la Gerente de Desarrollo Social, Lic. Ana Cecilia Chanamé Wong para la adquisición de bienes.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 077-2021-MDP/GM

Encargo interno de dinero a la Procuradora Municipal, Abog. Graciela Gonzales Dominguez para el pago de multa y costas al Ministerio la adquisición de bienes.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 076-2021-MDP/GM

Liquidación por concepto de vacaciones truncas.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 075-2021-MDP/GM

Miembros del comité de selección para llevar a cabo el procedimiento especial de contratación para la ejecución de obra: "Rehabilitación de calles del sector La Pradera del distrito de Pimentel".

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 074-2021-MDP/GM

Liquidación por concepto de vacaciones no gozadas y vacaciones truncas.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 073-2021-MDP/GM

Cronograma de avance de obra valorizados y calendario de adquisición de materiales.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 072-2021-MDP/GM

Otorgamiento en vías de regularización a la servidora Carla Chirinos Pescoran, licencia sin goce de haber.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 071-2021-MDP/GM

Autorizar, la ampliación de plazo N° 01 de la obra "rehabilitación de pistas y veredas de la urbanización Dallorso del distrito de Pimentel, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 070-2021-MDP/GM

Expediente de contratación del procedimiento especial de contratación - primera convocatoria - para la ejecución de la obra: "Rehabilitación de calles del Sector La Pradera del distrito de Pimentel".

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 069-2021-MDP/GM

Designación de funcionarios públicos como inspector y residente de la obra: "Reparación de red de alcantarillado en el mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado del sector Dallorso del distrito de Pimentel".

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 068-2021-MDP/GM

Expediente de contratación del procedimiento especial de contratación - primera convocatoria - para la contratación del servicio de consultoría.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 067-2021-MDP/GM

Designar la Comisión negociadora para el proceso de negociación colectiva para el periodo 2022-2023 de la Municipalidad Distrital de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 066-2021-MDP/GM

Designación de funcionarios para la ejecución de Obra: CREACIÓN DE NICHOS EN EL CEMENTERIO EL CARMEN, DISTRITO DE PIMENTEL.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 065-2021-MDP/GM

Aprobar el cronograma acelerado de obra y el cronograma acelerado Gantt para la Obra Rehabilitación de pistas y veredas de la Urbanización Dallorso del Distrito de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 064-2021-MDP/GM

Encargo interno de dinero a la Subgerente de Patrimonio, C.P.C. Luz María del Rosario Muñoz Zeña para la obtención del 233 partidas electrónicas de predios municipales.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 063-2021-MDP/GM

Cuarta modificatoria del plan anual de contrataciones (PAC) 2021 primera convocatoria para la ejecución de obra: "Rehabilitación de calles del sector La Pradera del dsitrito de Pimentel".

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 062-2021-MDP/GM

Tercera modificatoria del plan anual de contrataciones (PAC) 2021 primera convocatoria para la ejecución de obra: "Rehabilitación de calles del sector La Pradera del dsitrito de Pimentel".

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 061-2021-MDP/GM

Recurso de apelación interpuesto por el administrado Luis Ricardo Peralta Lossio, contra la Resolución de la Unidad de Gestión Tributaria N°004-2018-MDP/UGT.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 060-2021-MDP/GM

Encargo interno de dinero al Gerente de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural para la cancelación de la tasa administrativa correspondiente ante la SUNARP.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 058-2021-MDP/GM

Listado Priorizado de obligaciones provenientes de materia laboral derivadas de sentencias con calidad de cosa juzgada de la Municipalidad Distrital de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 057-2021-MDP/GM

Listado Priorizado de obligaciones provenientes de materia laboral derivadas de sentencias con calidad de cosa juzgada de la Municipalidad Distrital de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 056-2021-MDP/GM

Encargo interno de dinero a la Gerente de Desarrollo Social para los gastos generados por la actividad denominada "Marinera, el baile eterno".

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 055 2021-MDP/GM

Autorizar la devolución de dinero por pago indebido.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 054-2021-MDP/GM

Aprobar el listado priorizado de obligaciones provenientes de materia laboral derivadas.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 053-2021-MDP/GM

Devolución del dinero embargado a la empresa prestadora de servicio de Saneamiento de Lambayeque EPSEL S.A.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 052-2021-MDP/GM

Liquidación por concepto de vacaciones truncas.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 051-2021-MDP/GM

Liquidación por concepto de vacaciones truncas.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 050-2021-MDP/GM

Liquidación por concepto de vacaciones truncas.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 049-2021-MDP/GM

Liquidación por concepto de vacaciones no gozadas y vacaciones truncas.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 048-2021-MDP/GM

Liquidación por concepto de vacaciones no gozadas y vacaciones truncas.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 047-2021-MDP/GM

Liquidación por concepto de vacaciones no gozadas y vacaciones truncas.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 046 2021-MDP/GM

Declarar la nulidad de la adjudicación simplificada N° 001-2021-MDP/CS-segunda convocatoria.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 045 2021-MDP/GM

Designar a los miembros del "Comité de recepción de la Obra Rehabilitación de tramo de pistas y veredas de la calle Leoncio Prado desde la cuadra N° 05 hasta la cuadra N° 01.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 044 2021-MDP/GM

Aprobar las bases administrativas de la subasta inversa electrónica N° 001-2021-MDP/OEC - Primera convocatoria.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 043 2021-MDP/GM

Aprobar las bases administrativas del procedimiento especial de contratación PEC N° 001-2021-MDP/CS-Primera convocatoria.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 042 2021-MDP/GM

Aprobar las bases administrativas del procedimiento especial de contratación N° 002-2021-MDP/CS-Primera convocatoria.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 041 2021-MDP/GM

Autorizar al Subgerente de Abastecimientos y Servicios Generales para llevar a cabo el proceso de selección de subasta inversa electrónica N° 001-2021-MDP/OEC - PRIMERA CONVOCATORIA.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 040 2021-MDP/GM

Conformar el equipo técnico para la realización de inventario físico del stock de almacén para el año 2021.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 039 2021-MDP/GM

Autorizar el encargo interno de dinero para los gastos generados en el plan de trabajo VERANO 2021.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 038 2021-MDP/GM

Reconformación del comité de recepción de la obra "Creación del servicio de alcantarillado con conexiones domiciliarias en la calle Los Rosales y pasaje Don Carlos del distrito de Pimentel".

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 037 2021-MDP/GM

Reconocer el ingreso por condición especial disponiendo el subsidio por fallecimiento de familiar directo.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 036 2021-MDP/GM

Designar a miembros de comité de selección para llevar a cabo el procedimiento especial de contratación PEC N° 002-2021-MDP/CS - PRIMERA CONVOCATORIA.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 035 2021-MDP/GM

Designar a miembros de comité de selección para llevar a cabo el procedimiento especial de contratación PEC N° 001-2021-MDP/CS - PRIMERA CONVOCATORIA.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 034 2021-MDP/GM

Resultado de la solicitud interpuesta por Alberto Vásquez Solano.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 033 2021-MDP/GM

Aprobar el expediente de contratación del procedimiento especial de contratación N° 002-2021-MDP/CS - PRIMERA CONVOCATORIA.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 032 2021-MDP/GM

Aprobar el expediente de contratación del procedimiento especial de contratación PEC N° 001-2021-MDP/CS - Primera Convocatoria Supervisión de obra " Reparación de calles del sector La Plata del Distrito de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 031 2021-MDP/GM

Autorizar el encargo interno de dinero, para el pago anual del servicio de Zoom Versión Premium para la Municipalidad Distrital de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 030 2021-MDP/GM

Segunda modificatoria del plan anual de contrataciones (PAC) 2021 de la Municipalidad Distrital de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 029-2021-MDP/GM

Otorgar en vías de regularización la licencia con goce de haber por enfermedad a la servidora María Josefa Centurión Zarate.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 029 2021-MDP/GM

Primera modificatoria del plan anual de contrataciones (PAC) 2021 de la Municipalidad Distrital de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 028 2021-MDP/GM

Autorizar el encargo interno de dinero para gastos generados por actividad "Papel hecho arte".

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 027 2021-MDP/GM

Liquidación por concepto de vacaciones no gozadas y vacaciones truncas.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 026 2021-MDP/GM

Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado del Sector Dallorso, Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 025 2021-MDP/GM

Bases administrativas (segunda convocatoria) para la adquisición de productos del programa vaso de leche 2021

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 024 2021-MDP/GM

Proceso de selección de subasta inversa (primera convocatoria) para la adquisición de combustible en el ejercicio fiscal 2021.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 023 2021-MDP/GM

Resultado del recurso de reconsideración presentado por María Magdalena Seytuque Farro.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 020-2021-MDP/GM

Creación de nichos en el cementerio el carmen del distrito de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 019-2021-MDP/GM

Resultado del procedimiento de selección (primera convocatoria) para la adquisición de productos del programa vaso de leche 2021.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 018-2021-MDP/GM

Autorizar devolución de dinero por pago indebido.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 017-2021-MDP/GM

Reconocer la liquidación por concepto de vacaciones no gozadas y vacaciones truncas.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 016-2021-MDP/GM

Liquidación por concepto de vacaciones no gozadas y vacaciones truncas.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 015-2021-MDP/GM

Apertura de caja chica para el ejercicio fiscal 2021 de la Municipalidad Distrital de Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 014-2021-MDP/GM

Plan de acción para la evaluación y control de los estándares de higiene ocupacional de agentes biológicos de la Municipalidad Distrital de Pimentel 2020.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 013-2021-MDP/GM

Solicitud emisión de licencia provisional para la construcción de plataforma comercial.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 012-2021-MDP/GM

Reconocimiento de ingreso por tiempo de servicio en la entidad.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 011-2021-MDP/GM

Mejoramiento y ampliación de los servicios de educación primaria de la institución educativa 10005 "Santa Rosa de Lima", Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 011-2021-MDP/GM

Otorgar a la servidora Ana Maria Chirinos Vasquez licencia con goce haber por enfermedad por 01 dia calendario.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 010-2021-MDP/GM

Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado en el PJ Juan Pablo II, La Pradera.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 010-2021-MDP/GM

Reconocer la liquidacion por concepto de vacaciones truncas de Manuel Velasquez Cumpa por la suma de s/3,833.34.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 009-2021-MDP/GM

Creación del servicio de agua potable y alcantarillado en el PPJJ Buenos Aires, Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 009 2021-MDP/GM

Conceder a la servidora Monica Elena Pazos Benites licencia sin goce de haber por noventa(90) dias calendario.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 008-2021-MDP/GM

Creación del servicio del sistema de redes de agua potable y alcantarillado del Fundo San Luis, Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 008 2021-MDP/GM

Conceder en vias de regularizacion la licencia por paternidad al servidor Edward AlonsoFiestas Medina.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 007-2021-MDP/GM

Reconocer la liquidación por concepto de vacaciones no gozadas y vacaciones truncas.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 006-2021-MDP/GM

Reconocer la liquidación por concepto de vacaciones truncas.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 005-2021-MDP/GM

Mejoramiento de los servicios de educación primaria de la institución educativa 10014 "San Martín de Porres", Pimentel.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 004-2021-MDP/GM

Bases administrativas (primera convocatoria) para la adquisición de productos del programa vaso de leche 2021.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 003-2021-MDP/GM

Miembros del comité de selección (primera convocatoria) para la adquisición de productos del programa vaso de leche 2021.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 002-2021-MDP/GM

Expediente de Contratación (primera convocatoria) para la adquisición de productos del programa vaso de leche 2021.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 001-2021-MDP/GM

Plan Anual de Contrataciones para el año fiscal 2021 de la Municipalidad Distrital de Pimentel.

Resolución de Gerencia Municipal N° 336-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 334-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 333-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 332-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 331-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 330-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 329-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 326-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 325-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 322-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 321-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 320-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 319-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 315-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 314-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 313-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 312-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 311-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 308-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 307-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 306-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 305-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 304-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 303-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 302-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 301-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 300-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 299-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 297-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 296-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 295-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 292-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 291-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 290-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 288-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 286-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 285-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 283-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 281-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 280-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 279-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 278-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 277-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 276-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 275-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 272-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 271-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 270-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 267-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 266-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 264-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 263-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 262-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 261-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 259-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 258-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 255-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 254-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 253-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 252-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 251-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 250-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 249-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 248-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 247-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 246-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 245-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 244-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 243-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 242-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 241-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 239-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 239-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 236-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 235-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 234-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 232-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 231-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 229-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 227-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 226-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 225-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 224-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 223-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 222-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 221-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 220-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 219-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 218-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 217-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 216-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 215-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 214-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 213-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 212-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 211-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 210-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 209-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 208-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 204-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 203-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 202-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 200-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 199-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 197-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 196-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 195-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 194-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 193-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 192-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 191-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 190-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 188-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 187-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 186-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 185-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 184-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 183-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 182-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 181-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 180-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 179-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 178-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 177-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 176-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 175-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 174-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 173-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 172-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 171-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 170-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 169-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 168-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 167-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 166-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 165-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 164-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 163-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 162-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 161-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 160-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 159-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 158-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 157-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 156-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 155-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 154-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 153-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 152-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 151-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 150-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 149-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 148-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 147-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 146-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 145-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 143-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 142-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 141-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 140-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 139-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 138-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 137-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 136-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 135-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 133-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 132-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 131-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 130-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 129-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 127-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 122-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 121-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 120-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 119-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 118-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 117-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 116-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 115-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 114-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 113-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 112-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 111-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 110-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 109-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 108-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 107-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 106-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 105-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 104-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 103-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 102-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 101-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 100-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 098-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 097-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 096-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 095-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 094-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 093-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 092-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 091-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 089-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 085-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 084-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 083-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 082-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 081-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 080-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 079-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 078-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 077-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 076-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 075-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 074-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 073-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 072-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 068-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 068-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 067-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 066-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 065-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 064-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 063-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 062-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 061-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 060-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 059-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 058-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 057-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 056-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 055-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 054-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 053-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 052-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 051-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 050-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 049-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 048-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 046-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 045-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 044-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 043-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 041-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 040-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 039-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 038-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 037-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 036-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 035-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 034-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 033-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 032-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 030-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 029-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 028-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 027-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 026-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 025-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 024-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 022-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 021-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 020-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 019-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 018-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 017-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 016-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 015-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 014-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 013-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 012-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 011-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 010-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 009-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 008-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 007-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 006-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 005-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 004-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 003-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 002-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 001-2020-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 497-2019-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 461-2019-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 456-2019-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 453-2019-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 452-2019-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 447-2019-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 417-2019-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 410-2019-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 405-2019-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 404-2019-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 403-2019-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 361-2019-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 338-2019-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 276-2019-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 126-2019-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 116-2019-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 102-2019-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 018-2019-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 014-2019-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 011-2019-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 008-2019-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 005-2019-MDP/GM

Resolución de Gerencia Municipal N° 223-2018-MDP/GM: Declaran Improcedente el Exp. n° 7016-2018 Sobre deducción de 50 UIT

Resolución de Gerencia Municipal N° 066-2018-MDP/GM: Declarar Procedente la Devolución por pago a Favor de Carlos Nilton Rivera Becerra. por el ...

Resolución de Gerencia Municipal N° 064-2018-MDP/GM: Declarar Improcedente el Recurso de Apelación Presentado por Pedro Yrigoyen Fernandini Mediante Exp...

Resolución de Gerencia Municipal N° 054-2018-MDP/GM: Reconocer a la Junta Directiva de la Asociación de Mototaxistas " Niño Rey", del Distrito de Pimentel, la Cual Esta Integrada Por ...

Resolución de Gerencia Municipal N° 045-2018-MDP/GM: Reconocer Como Paraderos de la Asociación de Mototaxi "El Buen Pastor - Cerropon, ...

Resolución de Gerencia Municipal N° 044-2018-MDP/GM: Declarar Procedente la Devolucion por Pago a favor de Carmen Viviana Arangoitia Regalado ...

Resolución de Gerencia Municipal N° 041-2018-MDP/GM: Declarar Improcedente el Recurso de Apelación Contra la Resolución de Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural ...

Resolución de Gerencia Municipal N° 035-2018-MDP/GM: Declarar procedente el Recurso de Apelación Contra la Resolución de la...

Resolución de Gerencia Municipal N° 034-2018-MDP/GM: Declarar improcedente el recurso de apelación Contra la Resolución de...

Resolución de Gerencia Municipal N° 029-2018-MDP/GM: Declarar Improcedente la Rogatoria Incoada Por Don Héctor Gabino Garcia Neyra ...

Resolución de Gerencia Municipal N° 025-2018-MDP/GM: Declarar la nulidad de oficio del Procedimiento de Visación de Planos Para Inmatriculación ...